{"id":81534,"date":"2026-09-18T20:13:26","date_gmt":"2026-09-18T23:13:26","guid":{"rendered":"https:\/\/a3aengenharia.com\/?post_type=articles&#038;p=81534"},"modified":"2026-09-18T20:13:26","modified_gmt":"2026-09-18T23:13:26","slug":"onerosidad-excesiva-obras-gatillo-reequilibrio-pliego","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/contenido\/articulos-tecnicos\/onerosidad-excesiva-obras-gatillo-reequilibrio-pliego\/","title":{"rendered":"Onerosidad Excesiva en Obras: c\u00f3mo definir el gatillo de reequilibrio en el pliego"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La onerosidad excesiva en contratos de obras y servicios de ingenier\u00eda no es cualquier aumento de precio ni cualquier reducci\u00f3n del margen originalmente esperado. Es la situaci\u00f3n en la que una variaci\u00f3n extraordinaria de costos, asociada a un evento jur\u00eddicamente relevante y respetando la matriz de riesgos, produce un impacto global capaz de inviabilizar la ejecuci\u00f3n del contrato tal como fue pactado. La dificultad pr\u00e1ctica est\u00e1 en transformar esta idea jur\u00eddica en un criterio t\u00e9cnico medible antes de que aparezca el problema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Ley n\u00ba 14.133\/2021 preserva el derecho al restablecimiento del equilibrio econ\u00f3mico-financiero ante hechos imprevisibles o previsibles de consecuencias incalculables, fuerza mayor, caso fortuito o hecho del pr\u00edncipe. Pero la ley no fija un porcentaje universal de onerosidad excesiva. El TCU tambi\u00e9n viene reiterando que no corresponde al control externo imponer una metodolog\u00eda \u00fanica para todos los contratos. Por eso, la mejor pr\u00e1ctica es que el pliego defina previamente la metodolog\u00eda, las fuentes, las bandas de variaci\u00f3n, la materialidad, el tratamiento de la Curva ABC y el gatillo que separa el riesgo ordinario del evento extraordinario.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Onerosidad excesiva no es sin\u00f3nimo de aumento de costo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El gatillo de onerosidad excesiva debe dialogar con la matriz de riesgos, el reequilibrio y las reglas contractuales. Para situar esta decisi\u00f3n en la arquitectura completa de controles, vea <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/o-que-tcu-verifica-contratacoes-obras-servicos-engenharia\/\">Qu\u00e9 verifica el TCU en las contrataciones de obras y servicios de ingenier\u00eda<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo contrato de ingenier\u00eda convive con oscilaciones de mercado. Acero, cemento, combustible, equipos, flete, mano de obra, tipo de cambio y productividad no permanecen constantes durante la ejecuci\u00f3n. Parte de esta variabilidad es ordinaria y debe ser absorbida por el mecanismo normal de reajuste y por la gesti\u00f3n econ\u00f3mica del contratista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La onerosidad excesiva aparece en otro plano. Para que exista revisi\u00f3n del contrato, no basta demostrar que un insumo se encareci\u00f3. Es necesario demostrar una cadena t\u00e9cnica y jur\u00eddica m\u00e1s completa:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>existencia de un hecho generador jur\u00eddicamente apto;<\/li><li>imprevisibilidad o consecuencias incalculables;<\/li><li>variaci\u00f3n extraordinaria, y no solo ordinaria o estacional;<\/li><li>nexo causal entre el evento y el costo alegado;<\/li><li>materialidad de la exposici\u00f3n dentro del contrato;<\/li><li>impacto global suficientemente relevante para caracterizar onerosidad excesiva;<\/li><li>compatibilidad con la distribuci\u00f3n objetiva de riesgos prevista en el contrato;<\/li><li>ausencia de doble compensaci\u00f3n mediante reajuste, contingencia, seguro u otro mecanismo ya previsto.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OT-IBR 009\/2024 organiza el an\u00e1lisis exactamente en esta secuencia: hecho generador, variaci\u00f3n extraordinaria y onerosidad excesiva. Si una de estas etapas no se demuestra, la solicitud no deber\u00eda avanzar al c\u00e1lculo financiero final.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La Ley 14.133 protege el equilibrio, pero no entrega una f\u00f3rmula lista<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ecuaci\u00f3n econ\u00f3mico-financiera nace en el momento de la contrataci\u00f3n. Representa la relaci\u00f3n entre las cargas asumidas por el contratista y la remuneraci\u00f3n ofrecida por la Administraci\u00f3n. La Ley n\u00ba 14.133\/2021 permite modificar consensualmente el contrato para restablecer esa relaci\u00f3n cuando hechos extraordinarios rompen la base econ\u00f3mica originalmente pactada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El punto central es que la ley trabaja con categor\u00edas jur\u00eddicas amplias. No determina que un aumento del 5%, 10% o 20% sea, por s\u00ed solo, suficiente para configurar desequilibrio. Tampoco determina que el gatillo sea siempre una parte del BDI, del margen operativo, del beneficio neto o del valor de determinado insumo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta ausencia de un porcentaje universal no es una laguna que autorice decisiones arbitrarias. Exige una metodolog\u00eda previamente estructurada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La propia Sentencia 2.135\/2023-Plenario consolid\u00f3 un levantamiento de diversas metodolog\u00edas utilizadas por \u00f3rganos y entidades para solicitudes de reequilibrio. El TCU reconoci\u00f3 la diversidad de soluciones existentes y no convirti\u00f3 una de ellas en regla general obligatoria para toda contrataci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Por qu\u00e9 el gatillo deber\u00eda estar en el pliego<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando el pliego no define c\u00f3mo caracterizar\u00e1 la Administraci\u00f3n la onerosidad excesiva, las partes descubren la metodolog\u00eda solo despu\u00e9s de que el conflicto ya surgi\u00f3. Esto aumenta el costo de transacci\u00f3n, la inseguridad jur\u00eddica y la asimetr\u00eda de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El contratista no sabe qu\u00e9 parte de la volatilidad debe valorar. La Administraci\u00f3n no sabe qu\u00e9 documentaci\u00f3n exigir\u00e1. La fiscalizaci\u00f3n recibe una solicitud sin referencia contractual clara. La asesor\u00eda jur\u00eddica debe evaluar una metodolog\u00eda creada despu\u00e9s del hecho. Y el \u00f3rgano de control encuentra un proceso en el que el criterio decisorio puede parecer construido para justificar el resultado deseado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Definir previamente el gatillo produce cuatro beneficios:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>mejora la formaci\u00f3n del precio de la propuesta;<\/li><li>reduce la prima de riesgo gen\u00e9rica;<\/li><li>delimita qu\u00e9 pertenece al riesgo ordinario;<\/li><li>vuelve el an\u00e1lisis posterior reproducible y auditable.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La directriz de la OT-IBR 009\/2024 es expl\u00edcita: la Administraci\u00f3n debe establecer previamente plazos y periodicidad de las solicitudes, criterios de c\u00e1lculo, metodolog\u00eda para caracterizar la onerosidad excesiva y forma de obtenci\u00f3n de los costos de los insumos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reajuste, revisi\u00f3n y repactuaci\u00f3n no son lo mismo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La confusi\u00f3n entre estos institutos es una de las principales causas de solicitudes t\u00e9cnicamente fr\u00e1giles.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Mecanismo<\/td><td>Qu\u00e9 trata<\/td><td>Naturaleza de la variaci\u00f3n<\/td><td>Base t\u00edpica<\/td><\/tr><tr><td>Reajuste<\/td><td>recomposici\u00f3n peri\u00f3dica de precios<\/td><td>ordinaria y previsible<\/td><td>\u00edndice contractual<\/td><\/tr><tr><td>Repactuaci\u00f3n<\/td><td>variaci\u00f3n anal\u00edtica de costos en servicios con predominio o dedicaci\u00f3n exclusiva de mano de obra<\/td><td>ordinaria, vinculada a la estructura real de costos<\/td><td>planilla e instrumentos colectivos<\/td><\/tr><tr><td>Revisi\u00f3n \/ reequilibrio<\/td><td>ruptura extraordinaria de la ecuaci\u00f3n econ\u00f3mico-financiera<\/td><td>extraordinaria y sobrevenida<\/td><td>prueba del evento, nexo e impacto global<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cambiar el \u00edndice de reajuste despu\u00e9s de que un insumo se dispar\u00f3 no es, por s\u00ed solo, un m\u00e9todo de reequilibrio. La OT-IBR 009\/2024 advierte que el \u00edndice contractual contin\u00faa siendo responsable de la recomposici\u00f3n ordinaria. La revisi\u00f3n debe aislar el efecto extraordinario que no fue absorbido por ese mecanismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Del mismo modo, no debe utilizarse el reequilibrio para corregir una propuesta originalmente inexequible, una compra realizada fuera de momento por culpa del contratista o un retraso atribuible al propio particular.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El primer filtro es la matriz de riesgos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de discutir porcentajes, es necesario preguntar: <strong>\u00bfqui\u00e9n asumi\u00f3 este riesgo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el evento est\u00e1 asignado \u00edntegramente al contratista de forma cualitativa y cuantitativa, la solicitud puede ser inadmisible. Si est\u00e1 asignado a la Administraci\u00f3n, el an\u00e1lisis sigue otra l\u00f3gica. Si existe reparto por bandas, la primera pregunta pasa a ser si la condici\u00f3n observada super\u00f3 la franja asumida por el contratista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/matriz-alocacao-riscos-contratos-engenharia-lei-14133\/\">Matriz de Asignaci\u00f3n de Riesgos en Contratos de Ingenier\u00eda<\/a> debe dialogar con la cl\u00e1usula de onerosidad excesiva. Una matriz que transfiere riesgo sin indicar qu\u00e9 variaci\u00f3n ordinaria est\u00e1 incluida solo desplaza la controversia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una estructura m\u00e1s robusta relaciona para cada riesgo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>evento;<\/li><li>causa;<\/li><li>parte responsable;<\/li><li>franja ordinaria asumida;<\/li><li>fuente de datos;<\/li><li>per\u00edodo de medici\u00f3n;<\/li><li>gatillo de revisi\u00f3n;<\/li><li>documentaci\u00f3n m\u00ednima;<\/li><li>regla de c\u00e1lculo;<\/li><li>mecanismo de recomposici\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cuatro familias de gatillos aparecen en la pr\u00e1ctica<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Gu\u00eda de Ingenier\u00eda de Costos del TCU de 2026 presenta alternativas que pueden combinarse seg\u00fan el objeto y la madurez de los datos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Bandas de variaci\u00f3n de costo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Administraci\u00f3n define una franja dentro de la cual la oscilaci\u00f3n del insumo permanece en el riesgo ordinario. Superada la banda, se abre la posibilidad de analizar una revisi\u00f3n, sin que esto signifique pago autom\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este modelo gan\u00f3 relevancia en la Sentencia 1.210\/2024-Plenario, en contratos viales con materiales bituminosos. El TCU recomend\u00f3 al DNIT prever, en futuras contrataciones, bandas aceptables de variaci\u00f3n de costo de estos insumos, considerando la representatividad de los materiales en la obra y preservando el reajuste peri\u00f3dico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Sentencia 1.267\/2025-Plenario, al apreciar una solicitud de reexamen, mantuvo la recomendaci\u00f3n y solo modific\u00f3 un plazo relacionado con otra determinaci\u00f3n del proceso. La discusi\u00f3n reforz\u00f3 que las bandas son un instrumento preventivo de dise\u00f1o contractual, no un sustituto del an\u00e1lisis concreto del impacto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Impacto sobre margen o BDI<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otra familia utiliza componentes econ\u00f3micos de la formaci\u00f3n del precio como referencia de materialidad. Puede compararse el impacto extraordinario con partes del BDI o con un margen de referencia definido en el presupuesto base.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este modelo exige cuidado porque BDI no es sin\u00f3nimo de beneficio. Administraci\u00f3n Central, seguros, garant\u00edas, riesgos, gastos financieros, tributos y beneficio son partes diferentes. Utilizar todo el BDI como \u201ccolch\u00f3n\u201d econ\u00f3mico del contratista ser\u00eda t\u00e9cnicamente incorrecto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Impacto sobre beneficio neto<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En determinadas decisiones, el TCU utiliz\u00f3 como referencia la p\u00e9rdida del beneficio neto estimado del contrato. En la Sentencia 2.429\/2024-Plenario, en el contexto de contrataci\u00f3n integrada de la FIOL, el Tribunal registr\u00f3 que, ante ausencia de definici\u00f3n contractual, la onerosidad excesiva podr\u00eda considerarse a partir del momento en que el beneficio neto estimado del contratista se volviera negativo, evaluando la ecuaci\u00f3n del contrato como un todo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este precedente es relevante, pero no debe convertirse en una f\u00f3rmula universal para todo objeto. Funciona mejor como evidencia de la importancia de <strong>no dejar el contrato sin definici\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Contingencias y matriz cuantificada<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la matriz de riesgos est\u00e1 cuantificada, la Administraci\u00f3n puede relacionar el gatillo con la exposici\u00f3n ya valorada. Si determinado riesgo fue estimado e incorporado a la contingencia del contratista, una parte de su materializaci\u00f3n ya est\u00e1 cubierta. La revisi\u00f3n debe comenzar donde termina aquello que fue originalmente asumido y remunerado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este modelo evita pagar dos veces por el mismo riesgo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">No existe un porcentaje m\u00e1gico de onerosidad excesiva<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los porcentajes fijos resultan atractivos porque simplifican la decisi\u00f3n. Pero un mismo porcentaje produce efectos econ\u00f3micos muy diferentes seg\u00fan la estructura del contrato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considere dos contratos de R$ 100 millones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>en el Contrato A, el insumo afectado representa el 2% del valor total;<\/li><li>en el Contrato B, el mismo insumo representa el 35% del valor total.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un aumento del 30% de ese insumo significa impactos brutos muy diferentes. En el primer caso, el aumento corresponde a aproximadamente R$ 600 mil antes de los dem\u00e1s ajustes. En el segundo, aproximadamente R$ 10,5 millones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo tanto, el gatillo debe considerar la <strong>representatividad<\/strong>, y no solo la variaci\u00f3n porcentual del precio del insumo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por eso la Curva ABC es tan importante.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La Curva ABC cambia el an\u00e1lisis de materialidad<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una variaci\u00f3n extraordinaria en un \u00edtem de clase A puede alterar la ecuaci\u00f3n del contrato. La misma variaci\u00f3n porcentual en un \u00edtem de baja relevancia econ\u00f3mica puede absorberse sin amenaza a la continuidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OT-IBR 009\/2024 exige, entre los documentos de la solicitud, una planilla con la variaci\u00f3n de todos los insumos que integren al menos la clase A de la Curva ABC, incluidos aquellos que puedan compensar los efectos de los \u00edtems que aumentaron.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta \u00faltima parte es decisiva. El reequilibrio no debe observar \u00fanicamente los insumos que empeoraron. Si determinados insumos relevantes tuvieron una reducci\u00f3n extraordinaria, el c\u00e1lculo global debe considerar el efecto compensatorio cuando as\u00ed lo exija la metodolog\u00eda aplicable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo sobre <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/curva-abc-obras-orcamentos-itens-criticos-custo\/\">Curva ABC en obras y presupuestos<\/a> detalla la l\u00f3gica de concentraci\u00f3n econ\u00f3mica que sustenta esta priorizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La variaci\u00f3n extraordinaria debe demostrarse frente a una referencia ordinaria<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Decir que \u201cel acero subi\u00f3 un 40%\u201d todav\u00eda no responde si existi\u00f3 un evento extraordinario. El precio puede haber aumentado durante un per\u00edodo largo y acompa\u00f1ado el \u00edndice contractual. Puede ser una oscilaci\u00f3n estacional conocida. Puede reflejar un cambio de proveedor. Puede derivar de una adquisici\u00f3n tard\u00eda por retraso imputable al propio contratista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis debe comparar la evoluci\u00f3n observada con la referencia econ\u00f3mica adecuada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OT-IBR 009\/2024 recomienda:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>serie hist\u00f3rica del insumo;<\/li><li>desvinculaci\u00f3n respecto del \u00edndice que representa la variaci\u00f3n ordinaria;<\/li><li>per\u00edodo estad\u00edsticamente representativo;<\/li><li>costos efectivamente incurridos para servicios ejecutados;<\/li><li>fuentes de referencia id\u00f3neas para servicios a\u00fan no ejecutados.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El objetivo es identificar la parte <strong>extraordinaria<\/strong>, y no simplemente actualizar el precio al valor corriente de mercado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El hecho generador debe separarse de la fecha de ruptura<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro punto frecuentemente ignorado es que el hecho generador y la fecha en que el contrato se vuelve excesivamente oneroso pueden no coincidir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una crisis internacional puede comenzar en enero, producir aumento de precios en febrero, afectar compras en marzo y solo en mayo hacer que el impacto acumulado supere el gatillo previsto en el contrato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OT-IBR 009\/2024 diferencia estos hitos. La fecha de ruptura es aquella en que se configura la onerosidad excesiva. A partir de ella, si es validada por la Administraci\u00f3n y conforme a la metodolog\u00eda aplicable, la recomposici\u00f3n puede producir efectos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este control temporal evita retrotraer el pago a per\u00edodos en los que la propia ecuaci\u00f3n contractual todav\u00eda soportaba la variaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo dise\u00f1ar una banda de variaci\u00f3n en el pliego<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una banda debe responder m\u00e1s que \u201chasta un 10% es riesgo del contratista\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una cl\u00e1usula t\u00e9cnicamente \u00fatil deber\u00eda definir:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>qu\u00e9 insumo o familia de insumos est\u00e1 cubierta;<\/li><li>qu\u00e9 fuente de precio se utilizar\u00e1;<\/li><li>qu\u00e9 fecha base se considerar\u00e1;<\/li><li>qu\u00e9 \u00edndice representa la variaci\u00f3n ordinaria;<\/li><li>qu\u00e9 periodicidad de medici\u00f3n se adoptar\u00e1;<\/li><li>qu\u00e9 franja de variaci\u00f3n integra el riesgo ordinario;<\/li><li>si la banda es sim\u00e9trica o asim\u00e9trica y por qu\u00e9;<\/li><li>qu\u00e9 representatividad m\u00ednima del insumo se exige en el contrato;<\/li><li>c\u00f3mo entra la Curva ABC en el an\u00e1lisis;<\/li><li>c\u00f3mo se descontar\u00e1 el reajuste del efecto extraordinario;<\/li><li>qu\u00e9 documentaci\u00f3n se exigir\u00e1;<\/li><li>c\u00f3mo se calcular\u00e1 el impacto global;<\/li><li>qu\u00e9 evento abre \u00fanicamente el an\u00e1lisis y qu\u00e9 evento caracteriza efectivamente la ruptura.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La banda no necesita ser id\u00e9ntica para todo emprendimiento. Carreteras intensivas en bet\u00fan, estructuras met\u00e1licas, obras electromec\u00e1nicas y edificaciones convencionales poseen perfiles de exposici\u00f3n distintos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La banda no debe transformar la revisi\u00f3n en un reajuste mensual disfrazado<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Existe un riesgo operativo: crear bandas muy estrechas y calcular diferencias de precio con frecuencia corta puede transformar el instituto extraordinario en un reajuste continuo por insumo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El TCU ya se\u00f1al\u00f3 esta preocupaci\u00f3n al analizar normas del DNIT. El reequilibrio no debe funcionar como un mecanismo mensual de actualizaci\u00f3n unitaria para cualquier oscilaci\u00f3n. La revisi\u00f3n depende de la ruptura de la ecuaci\u00f3n global, y no solo de una diferencia moment\u00e1nea de precio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cl\u00e1usula debe evitar dos extremos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>banda tan estrecha que cualquier ruido de mercado genere una solicitud;<\/li><li>banda tan amplia que un evento realmente extraordinario nunca consiga alcanzar el gatillo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La Sentencia 2.429\/2024 y el beneficio neto negativo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Sentencia 2.429\/2024-Plenario es especialmente importante porque trat\u00f3 una situaci\u00f3n en la que la matriz de riesgos asignaba determinados riesgos al particular, pero las condiciones de contorno del anteproyecto pod\u00edan estar en relevante disonancia con la realidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Tribunal admiti\u00f3 que un error sustancial de informaci\u00f3n podr\u00eda, en determinadas condiciones, fundamentar un reequilibrio si se demostraba la onerosidad excesiva. Y recomend\u00f3 que futuras matrices o normas definieran el alcance de la expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ante la ausencia de esa definici\u00f3n, la decisi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 como posible referencia el momento en que el beneficio neto estimado del contrato se vuelve negativo, evaluando el contrato globalmente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este razonamiento ofrece dos lecciones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la asignaci\u00f3n de riesgo no elimina la obligaci\u00f3n de proporcionar condiciones de contorno m\u00ednimamente confiables;<\/li><li>si la Administraci\u00f3n no define previamente el gatillo, la metodolog\u00eda podr\u00e1 construirse despu\u00e9s bajo un mayor grado de controversia.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El margen negativo no debe calcularse a partir de la contabilidad particular de la empresa<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el contrato utiliza beneficio o margen como referencia, el criterio debe ser auditable e ison\u00f3mico. No es adecuado depender exclusivamente de la contabilidad interna espec\u00edfica de cada licitador, porque eso har\u00eda que el mismo evento produjera resultados diferentes \u00fanicamente por estructura societaria, planificaci\u00f3n tributaria o eficiencia empresarial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El precedente del TCU trabaja con beneficio estimado a partir del presupuesto de referencia de la Administraci\u00f3n, y no simplemente con el estado contable particular del contratista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto preserva una base objetiva com\u00fan a los competidores.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Curva ABC, margen y banda pueden combinarse<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una cl\u00e1usula no necesita elegir una sola dimensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un modelo h\u00edbrido puede exigir acumulativamente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>variaci\u00f3n del insumo por encima de una banda determinada;<\/li><li>\u00edtem perteneciente a la clase A o por encima de una representatividad m\u00ednima;<\/li><li>evento extraordinario comprobado;<\/li><li>impacto neto no absorbido por el reajuste;<\/li><li>impacto global superior a determinado umbral econ\u00f3mico;<\/li><li>respeto a la matriz de riesgos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ventaja es reducir falsos positivos. La desventaja es exigir una memoria de c\u00e1lculo m\u00e1s sofisticada. Para contratos de mayor valor, esta complejidad puede estar justificada.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La solicitud debe demostrar el contrato completo, no solo el \u00edtem favorable<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una de las principales diferencias entre un claim t\u00e9cnicamente estructurado y una planilla de diferencias de precios es la visi\u00f3n global.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La solicitud debe presentar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>contrato y modificaciones actualizados;<\/li><li>hecho generador;<\/li><li>nexo causal;<\/li><li>fecha de ruptura;<\/li><li>insumos afectados;<\/li><li>serie hist\u00f3rica;<\/li><li>Curva ABC;<\/li><li>efectos compensatorios;<\/li><li>reajustes ya concedidos;<\/li><li>descuento original;<\/li><li>facturas u otras referencias v\u00e1lidas;<\/li><li>saldo de servicios;<\/li><li>cronograma actualizado;<\/li><li>impacto financiero global.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/pleito-contratual-claim-engenharia\/\">Claim Contractual en Ingenier\u00eda<\/a> y el <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/claim-management-projetos-engenharia-gestao-pleitos\/\">Claim Management<\/a> profundizan la necesidad de evidencia contempor\u00e1nea y nexo causal.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La solicitud tard\u00eda debilita la demostraci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OT-IBR 009\/2024 advierte que una solicitud presentada mucho tiempo despu\u00e9s del hecho generador, sin registros contempor\u00e1neos, puede indicar que el costo adicional era soportable o que el contrato continu\u00f3 siendo ejecutable en los t\u00e9rminos originalmente pactados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto no crea, por s\u00ed solo, una regla autom\u00e1tica de p\u00e9rdida del derecho en cualquier situaci\u00f3n. Pero demuestra la importancia de la gobernanza de eventos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El contratista debe notificar la ocurrencia en el momento adecuado. La fiscalizaci\u00f3n debe registrar el evento. La Administraci\u00f3n debe acompa\u00f1ar su evoluci\u00f3n. Si se supera el gatillo, el an\u00e1lisis ya contar\u00e1 con un historial documental confiable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/claim-management-projetos-engenharia-gestao-pleitos\/\">Claim Management en proyectos de ingenier\u00eda<\/a> cumple precisamente esta funci\u00f3n cuando se estructura desde el inicio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El reequilibrio no puede borrar el descuento original<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la propuesta ganadora ofreci\u00f3 un descuento global respecto del presupuesto de la Administraci\u00f3n, la recomposici\u00f3n no debe eliminar ese diferencial econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OT-IBR 009\/2024 orienta preservar el descuento original. En otras palabras, la revisi\u00f3n busca restaurar la ecuaci\u00f3n, no reconstruir el contrato como si la propuesta ganadora nunca hubiera existido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este punto es particularmente importante en objetos adjudicados por mayor descuento y en contratos en los que la composici\u00f3n anal\u00edtica posee precios unitarios significativamente inferiores a las referencias.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El impacto del reajuste debe descontarse<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el \u00edndice anual ya recompuso parte de la variaci\u00f3n de costos, pagar nuevamente la misma parte mediante revisi\u00f3n producir\u00eda duplicidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La solicitud debe demostrar qu\u00e9 absorbi\u00f3 el reajuste ordinario y qu\u00e9 permanece como extraordinario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una forma conceptual de pensarlo es:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>impacto extraordinario neto = variaci\u00f3n efectiva relevante - parte absorbida por el reajuste - parte ya cubierta por riesgo\/contingencia aplicable<\/code><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La f\u00f3rmula real depender\u00e1 del m\u00e9todo adoptado en el contrato, pero permanece la l\u00f3gica de evitar una recuperaci\u00f3n doble.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo: insumo de clase C con aumento del 80%<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Imagine un insumo que representa el 0,3% del valor total del contrato y sufre un aumento extraordinario del 80%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El impacto bruto sobre el contrato ser\u00eda aproximadamente del 0,24% antes de considerar reajuste, descuentos, cantidades efectivas y dem\u00e1s compensaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incluso una variaci\u00f3n porcentual impresionante puede no producir onerosidad excesiva global.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto explica por qu\u00e9 la Gu\u00eda del TCU destaca la relevancia econ\u00f3mica del \u00edtem y por qu\u00e9 el an\u00e1lisis mediante Curva ABC debe preceder las conclusiones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ejemplo: insumo de clase A con aumento del 35%<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora considere un material que representa el 28% del contrato y sufre un aumento extraordinario del 35%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El impacto bruto potencial ser\u00eda cercano al 9,8% del valor contractual antes de los dem\u00e1s ajustes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este caso, la materialidad es completamente diferente. La solicitud merece un an\u00e1lisis profundo del hecho generador, serie hist\u00f3rica, reajuste, saldo de servicios y matriz de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La diferencia entre los dos ejemplos muestra por qu\u00e9 los gatillos basados \u00fanicamente en el porcentaje de variaci\u00f3n del insumo son insuficientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo estructurar la cl\u00e1usula de onerosidad excesiva<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una cl\u00e1usula madura puede dividirse en cinco capas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Capa 1 \u2014 concepto<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Definir qu\u00e9 entiende el contrato por variaci\u00f3n ordinaria, variaci\u00f3n extraordinaria y onerosidad excesiva.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Capa 2 \u2014 materialidad<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Definir qu\u00e9 \u00edtems ser\u00e1n monitoreados por Curva ABC, representatividad o criticidad econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Capa 3 \u2014 gatillo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Establecer bandas, margen, \u00edndice o combinaci\u00f3n de criterios que abra el an\u00e1lisis de revisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Capa 4 \u2014 prueba<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Listar documentos, series hist\u00f3ricas, facturas, fuentes de referencia y registros exigidos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Capa 5 \u2014 c\u00e1lculo y decisi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Definir c\u00f3mo se descontar\u00e1 el reajuste, c\u00f3mo se preservar\u00e1 el descuento global, c\u00f3mo se calcular\u00e1 el impacto y c\u00f3mo se formalizar\u00e1 la decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta estructura reduce el espacio para decisiones ad hoc.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"a3a-mermaid\"><svg id=\"a3a-diagram-1\" width=\"100%\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"flowchart\" style=\"max-width:min(741px, 100%);height:auto;display:block;margin:0 auto\" viewBox=\"0 0 741 1658.5\" role=\"graphics-document document\" aria-roledescription=\"flowchart-v2\" aria-labelledby=\"chart-title-a3a-diagram-1\"><title id=\"chart-title-a3a-diagram-1\">Flujo para analizar la onerosidad excesiva en contratos de ingenier\u00eda<\/title><style>#a3a-diagram-1{font-family:Roboto,sans-serif;font-size:15px;fill:var(--a3a-diag-text, #0a0a0a);}@keyframes edge-animation-frame{from{stroke-dashoffset:0;}}@keyframes dash{to{stroke-dashoffset:0;}}#a3a-diagram-1 .edge-animation-slow{stroke-dasharray:9,5!important;stroke-dashoffset:900;animation:dash 50s linear infinite;stroke-linecap:round;}#a3a-diagram-1 .edge-animation-fast{stroke-dasharray:9,5!important;stroke-dashoffset:900;animation:dash 20s linear infinite;stroke-linecap:round;}#a3a-diagram-1 .error-icon{fill:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);}#a3a-diagram-1 .error-text{fill:#000000;stroke:#000000;}#a3a-diagram-1 .edge-thickness-normal{stroke-width:1px;}#a3a-diagram-1 .edge-thickness-thick{stroke-width:3.5px;}#a3a-diagram-1 .edge-pattern-solid{stroke-dasharray:0;}#a3a-diagram-1 .edge-thickness-invisible{stroke-width:0;fill:none;}#a3a-diagram-1 .edge-pattern-dashed{stroke-dasharray:3;}#a3a-diagram-1 .edge-pattern-dotted{stroke-dasharray:2;}#a3a-diagram-1 .marker{fill:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);}#a3a-diagram-1 .marker.cross{stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);}#a3a-diagram-1 svg{font-family:Roboto,sans-serif;font-size:15px;}#a3a-diagram-1 p{margin:0;}#a3a-diagram-1 .label{font-family:Roboto,sans-serif;color:var(--a3a-diag-text, #0a0a0a);}#a3a-diagram-1 .cluster-label text{fill:var(--a3a-diag-title, #0124af);}#a3a-diagram-1 .cluster-label span{color:var(--a3a-diag-title, #0124af);}#a3a-diagram-1 .cluster-label span p{background-color:transparent;}#a3a-diagram-1 .label text,#a3a-diagram-1 span{fill:var(--a3a-diag-text, #0a0a0a);color:var(--a3a-diag-text, #0a0a0a);}#a3a-diagram-1 .node rect,#a3a-diagram-1 .node circle,#a3a-diagram-1 .node ellipse,#a3a-diagram-1 .node polygon,#a3a-diagram-1 .node path{fill:var(--a3a-diag-fill, #eef2fd);stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);stroke-width:1px;}#a3a-diagram-1 .rough-node .label text,#a3a-diagram-1 .node .label text,#a3a-diagram-1 .image-shape .label,#a3a-diagram-1 .icon-shape .label{text-anchor:middle;}#a3a-diagram-1 .node .katex path{fill:#000;stroke:#000;stroke-width:1px;}#a3a-diagram-1 .rough-node .label,#a3a-diagram-1 .node .label,#a3a-diagram-1 .image-shape .label,#a3a-diagram-1 .icon-shape .label{text-align:center;}#a3a-diagram-1 .node.clickable{cursor:pointer;}#a3a-diagram-1 .root .anchor path{fill:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2)!important;stroke-width:0;stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);}#a3a-diagram-1 .arrowheadPath{fill:var(--a3a-diag-stroke, #0b0b0b);}#a3a-diagram-1 .edgePath .path{stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);stroke-width:2.0px;}#a3a-diagram-1 .flowchart-link{stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);fill:none;}#a3a-diagram-1 .edgeLabel{background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);text-align:center;}#a3a-diagram-1 .edgeLabel p{background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);}#a3a-diagram-1 .edgeLabel rect{opacity:0.5;background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);fill:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);}#a3a-diagram-1 .labelBkg{background-color:rgba(255, 255, 255, 0.5);}#a3a-diagram-1 .cluster rect{fill:var(--a3a-diag-surface, #f8f8f8);stroke:var(--a3a-diag-border, #e2e8f0);stroke-width:1px;}#a3a-diagram-1 .cluster text{fill:var(--a3a-diag-title, #0124af);}#a3a-diagram-1 .cluster span{color:var(--a3a-diag-title, #0124af);}#a3a-diagram-1 div.mermaidTooltip{position:absolute;text-align:center;max-width:200px;padding:2px;font-family:Roboto,sans-serif;font-size:12px;background:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);border:1px solid hsl(0, 0%, 90%);border-radius:2px;pointer-events:none;z-index:100;}#a3a-diagram-1 .flowchartTitleText{text-anchor:middle;font-size:18px;fill:var(--a3a-diag-text, #0a0a0a);}#a3a-diagram-1 rect.text{fill:none;stroke-width:0;}#a3a-diagram-1 .icon-shape,#a3a-diagram-1 .image-shape{background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);text-align:center;}#a3a-diagram-1 .icon-shape p,#a3a-diagram-1 .image-shape p{background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);padding:2px;}#a3a-diagram-1 .icon-shape rect,#a3a-diagram-1 .image-shape rect{opacity:0.5;background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);fill:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);}#a3a-diagram-1 .label-icon{display:inline-block;height:1em;overflow:visible;vertical-align:-0.125em;}#a3a-diagram-1 .node .label-icon path{fill:currentColor;stroke:revert;stroke-width:revert;}#a3a-diagram-1 :root{--mermaid-font-family:Roboto,sans-serif;}<\/style><g><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"5\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"8\" markerHeight=\"8\" orient=\"auto\"><path d=\"M 0 0 L 10 5 L 0 10 z\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointStart\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"4.5\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"8\" markerHeight=\"8\" orient=\"auto\"><path d=\"M 0 5 L 10 10 L 10 0 z\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-circleEnd\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"11\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><circle cx=\"5\" cy=\"5\" r=\"5\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/circle><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-circleStart\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"-1\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><circle cx=\"5\" cy=\"5\" r=\"5\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/circle><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-crossEnd\" class=\"marker cross flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 11 11\" refX=\"12\" refY=\"5.2\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><path d=\"M 1,1 l 9,9 M 10,1 l -9,9\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 2; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-crossStart\" class=\"marker cross flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 11 11\" refX=\"-1\" refY=\"5.2\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><path d=\"M 1,1 l 9,9 M 10,1 l -9,9\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 2; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><g class=\"root\"><g class=\"clusters\"><\/g><g class=\"edgePaths\"><path d=\"M293,60.5L293,64.667C293,68.833,293,77.167,293,84.833C293,92.5,293,99.5,293,103L293,106.5\" id=\"L_A_B_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_A_B_0\" data-points=\"W3sieCI6MjkzLCJ5Ijo2MC41fSx7IngiOjI5MywieSI6ODUuNX0seyJ4IjoyOTMsInkiOjExMC41fV0=\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M345.629,300.699L356.963,315.512C368.297,330.325,390.965,359.952,402.299,380.14C413.633,400.328,413.633,411.078,413.633,416.453L413.633,421.828\" id=\"L_B_C_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_B_C_0\" data-points=\"W3sieCI6MzQ1LjYyOTEyMDc0MTc0NjY1LCJ5IjozMDAuNjk5MDA0MjU4MjUzMzV9LHsieCI6NDEzLjYzMjgxMjUsInkiOjM4OS41NzgxMjV9LHsieCI6NDEzLjYzMjgxMjUsInkiOjQyNS44MjgxMjV9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M240.371,300.699L229.037,315.512C217.703,330.325,195.035,359.952,183.701,387.057C172.367,414.161,172.367,438.745,172.367,461.453C172.367,484.161,172.367,504.995,179.817,519.271C187.268,533.548,202.168,541.268,209.618,545.128L217.069,548.988\" id=\"L_B_D_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_B_D_0\" data-points=\"W3sieCI6MjQwLjM3MDg3OTI1ODI1MzMyLCJ5IjozMDAuNjk5MDA0MjU4MjUzMzV9LHsieCI6MTcyLjM2NzE4NzUsInkiOjM4OS41NzgxMjV9LHsieCI6MTcyLjM2NzE4NzUsInkiOjQ2My4zMjgxMjV9LHsieCI6MTcyLjM2NzE4NzUsInkiOjUyNS44MjgxMjV9LHsieCI6MjIwLjYyMDMxMjUsInkiOjU1MC44MjgxMjV9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M413.633,500.828L413.633,504.995C413.633,509.161,413.633,517.495,406.183,525.521C398.732,533.548,383.832,541.268,376.382,545.128L368.931,548.988\" id=\"L_C_D_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_C_D_0\" data-points=\"W3sieCI6NDEzLjYzMjgxMjUsInkiOjUwMC44MjgxMjV9LHsieCI6NDEzLjYzMjgxMjUsInkiOjUyNS44MjgxMjV9LHsieCI6MzY1LjM3OTY4NzUsInkiOjU1MC44MjgxMjV9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M293,625.828L293,629.995C293,634.161,293,642.495,293,650.161C293,657.828,293,664.828,293,668.328L293,671.828\" id=\"L_D_E_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_D_E_0\" data-points=\"W3sieCI6MjkzLCJ5Ijo2MjUuODI4MTI1fSx7IngiOjI5MywieSI6NjUwLjgyODEyNX0seyJ4IjoyOTMsInkiOjY3NS44MjgxMjV9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M234.848,847.348L218.707,863.082C202.565,878.815,170.283,910.283,154.141,931.391C138,952.5,138,963.25,138,968.625L138,974\" id=\"L_E_F_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_E_F_0\" data-points=\"W3sieCI6MjM0Ljg0NzgwMTExNzk0NTgzLCJ5Ijo4NDcuMzQ3ODAxMTE3OTQ1OX0seyJ4IjoxMzgsInkiOjk0MS43NX0seyJ4IjoxMzgsInkiOjk3OH1d\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M351.152,847.348L367.293,863.082C383.435,878.815,415.717,910.283,431.859,931.391C448,952.5,448,963.25,448,968.625L448,974\" id=\"L_E_G_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_E_G_0\" data-points=\"W3sieCI6MzUxLjE1MjE5ODg4MjA1NDE3LCJ5Ijo4NDcuMzQ3ODAxMTE3OTQ1OX0seyJ4Ijo0NDgsInkiOjk0MS43NX0seyJ4Ijo0NDgsInkiOjk3OH1d\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M448,1053L448,1057.167C448,1061.333,448,1069.667,448,1077.333C448,1085,448,1092,448,1095.5L448,1099\" id=\"L_G_H_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_G_H_0\" data-points=\"W3sieCI6NDQ4LCJ5IjoxMDUzfSx7IngiOjQ0OCwieSI6MTA3OH0seyJ4Ijo0NDgsInkiOjExMDN9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M448,1178L448,1182.167C448,1186.333,448,1194.667,448,1202.333C448,1210,448,1217,448,1220.5L448,1224\" id=\"L_H_I_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_H_I_0\" data-points=\"W3sieCI6NDQ4LCJ5IjoxMTc4fSx7IngiOjQ0OCwieSI6MTIwM30seyJ4Ijo0NDgsInkiOjEyMjh9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M383.171,1438.171L368.143,1455.018C353.114,1471.864,323.057,1505.557,308.029,1527.779C293,1550,293,1560.75,293,1566.125L293,1571.5\" id=\"L_I_J_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_I_J_0\" data-points=\"W3sieCI6MzgzLjE3MTEwMjY2MTU5NjkzLCJ5IjoxNDM4LjE3MTEwMjY2MTU5N30seyJ4IjoyOTMsInkiOjE1MzkuMjV9LHsieCI6MjkzLCJ5IjoxNTc1LjV9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M512.829,1438.171L527.857,1455.018C542.886,1471.864,572.943,1505.557,587.971,1527.779C603,1550,603,1560.75,603,1566.125L603,1571.5\" id=\"L_I_K_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_I_K_0\" data-points=\"W3sieCI6NTEyLjgyODg5NzMzODQwMzEsInkiOjE0MzguMTcxMTAyNjYxNTk3fSx7IngiOjYwMywieSI6MTUzOS4yNX0seyJ4Ijo2MDMsInkiOjE1NzUuNX1d\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><\/g><g class=\"edgeLabels\"><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_A_B_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\" transform=\"translate(413.6328125, 389.578125)\"><g class=\"label\" data-id=\"L_B_C_0\" transform=\"translate(-63.9453125, -11.25)\"><foreignObject width=\"127.890625\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><p>S\u00ed, \u00edntegramente<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\" transform=\"translate(172.3671875, 463.328125)\"><g class=\"label\" data-id=\"L_B_D_0\" transform=\"translate(-76.265625, -11.25)\"><foreignObject width=\"152.53125\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><p>No o compartido<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_C_D_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_D_E_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\" transform=\"translate(138, 941.75)\"><g class=\"label\" data-id=\"L_E_F_0\" transform=\"translate(-13.5859375, -11.25)\"><foreignObject width=\"27.171875\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><p>No<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\" transform=\"translate(448, 941.75)\"><g class=\"label\" data-id=\"L_E_G_0\" transform=\"translate(-12.6328125, -11.25)\"><foreignObject width=\"25.265625\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><p>S\u00ed<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_G_H_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_H_I_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\" transform=\"translate(293, 1539.25)\"><g class=\"label\" data-id=\"L_I_J_0\" transform=\"translate(-13.5859375, -11.25)\"><foreignObject width=\"27.171875\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><p>No<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\" transform=\"translate(603, 1539.25)\"><g class=\"label\" data-id=\"L_I_K_0\" transform=\"translate(-12.6328125, -11.25)\"><foreignObject width=\"25.265625\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><p>S\u00ed<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><\/g><g class=\"nodes\"><g class=\"node default\" id=\"flowchart-A-0\" transform=\"translate(293, 34.25)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-103.703125\" y=\"-26.25\" width=\"207.40625\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-73.703125, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"147.40625\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Evento sobrevenido<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-B-1\" transform=\"translate(293, 231.9140625)\"><polygon points=\"121.4140625,0 242.828125,-121.4140625 121.4140625,-242.828125 0,-121.4140625\" class=\"label-container\" transform=\"translate(-120.9140625, 121.4140625)\"><\/polygon><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-95.1640625, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"190.328125\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>\u00bfRiesgo asignado al contratista?<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-C-3\" transform=\"translate(413.6328125, 463.328125)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-130\" y=\"-37.5\" width=\"260\" height=\"75\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-100, -22.5)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"200\" height=\"45\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table; white-space: break-spaces; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center; width: 200px;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Verificar l\u00edmites y excepciones de la matriz<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-D-5\" transform=\"translate(293, 588.328125)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-130\" y=\"-37.5\" width=\"260\" height=\"75\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-100, -22.5)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"200\" height=\"45\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table; white-space: break-spaces; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center; width: 200px;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Demostrar hecho generador y nexo<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-E-9\" transform=\"translate(293, 790.6640625)\"><polygon points=\"114.8359375,0 229.671875,-114.8359375 114.8359375,-229.671875 0,-114.8359375\" class=\"label-container\" transform=\"translate(-114.3359375, 114.8359375)\"><\/polygon><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-88.5859375, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"177.171875\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>\u00bfLa variaci\u00f3n es extraordinaria?<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-F-11\" transform=\"translate(138, 1015.5)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-130\" y=\"-37.5\" width=\"260\" height=\"75\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-100, -22.5)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"200\" height=\"45\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table; white-space: break-spaces; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center; width: 200px;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Tratamiento ordinario y reajuste<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-G-13\" transform=\"translate(448, 1015.5)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-130\" y=\"-37.5\" width=\"260\" height=\"75\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-100, -22.5)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"200\" height=\"45\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table; white-space: break-spaces; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center; width: 200px;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Analizar Curva ABC y materialidad<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-H-15\" transform=\"translate(448, 1140.5)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-130\" y=\"-37.5\" width=\"260\" height=\"75\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-100, -22.5)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"200\" height=\"45\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table; white-space: break-spaces; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center; width: 200px;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Descontar reajuste y coberturas ya previstas<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-I-17\" transform=\"translate(448, 1365.5)\"><polygon points=\"137.5,0 275,-137.5 137.5,-275 0,-137.5\" class=\"label-container\" transform=\"translate(-137, 137.5)\"><\/polygon><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-100, -22.5)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"200\" height=\"45\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table; white-space: break-spaces; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center; width: 200px;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>\u00bfSe super\u00f3 el gatillo de onerosidad?<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-J-19\" transform=\"translate(293, 1613)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-130\" y=\"-37.5\" width=\"260\" height=\"75\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-100, -22.5)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"200\" height=\"45\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table; white-space: break-spaces; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center; width: 200px;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>El contrato permanece en el riesgo asumido<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-K-21\" transform=\"translate(603, 1613)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-130\" y=\"-37.5\" width=\"260\" height=\"75\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-100, -22.5)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"200\" height=\"45\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table; white-space: break-spaces; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center; width: 200px;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Calcular la recomposici\u00f3n y decidir<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><\/g><\/g><\/g><\/svg><figcaption>Flujo para analizar la onerosidad excesiva en contratos de ingenier\u00eda<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El gatillo debe abrir el an\u00e1lisis, no garantizar pago autom\u00e1tico<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta distinci\u00f3n debe quedar expresa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Superar una banda de precios puede ser un requisito necesario para la revisi\u00f3n, pero no suficiente. Todav\u00eda ser\u00e1 necesario demostrar causalidad, materialidad, saldo contractual, fecha de ruptura, documentaci\u00f3n, matriz de riesgos y ausencia de duplicidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El gatillo es una puerta metodol\u00f3gica. No es un cheque autom\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La contrataci\u00f3n integrada exige cuidado adicional<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la contrataci\u00f3n integrada, determinados riesgos asociados a la soluci\u00f3n y al desarrollo del proyecto se asignan al contratista. Esto no significa que cualquier error de condici\u00f3n de contorno o informaci\u00f3n insuficiente se convierta autom\u00e1ticamente en riesgo privado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Sentencia 2.429\/2024 demuestra precisamente que una matriz de riesgos debe convivir con la calidad de las informaciones proporcionadas en el anteproyecto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para objetos integrados, el pliego deber\u00eda distinguir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>riesgo de desarrollo de la soluci\u00f3n;<\/li><li>riesgo derivado de libertad tecnol\u00f3gica;<\/li><li>incertidumbre residual asumida por el contratista;<\/li><li>error sustancial de informaci\u00f3n de referencia;<\/li><li>condiciones de contorno fuera de las bandas previstas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta separaci\u00f3n reduce el riesgo de que la expresi\u00f3n \u201criesgo del contratista\u201d se utilice como respuesta autom\u00e1tica a cualquier ocurrencia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Onerosidad excesiva y contingencia deben reconciliarse<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el presupuesto incluy\u00f3 contingencia para determinado riesgo, la Administraci\u00f3n debe saber qu\u00e9 exposici\u00f3n ya fue remunerada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/reserva-contingencia-projetos-engenharia-prazo-custo\/\">Reserva de Contingencia en Proyectos de Ingenier\u00eda<\/a> no debe tratarse como un porcentaje gen\u00e9rico. Deriva de los riesgos identificados y de la metodolog\u00eda de cuantificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando el riesgo se materializa, el an\u00e1lisis de onerosidad debe verificar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>qu\u00e9 parte estaba prevista;<\/li><li>qu\u00e9 parte estaba dentro de la banda ordinaria;<\/li><li>qu\u00e9 parte super\u00f3 el l\u00edmite;<\/li><li>qu\u00e9 parte fue cubierta por reajuste o seguro;<\/li><li>qu\u00e9 parte residual rompi\u00f3 realmente la ecuaci\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El pliego tambi\u00e9n debe prever la hip\u00f3tesis inversa<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El equilibrio econ\u00f3mico-financiero es una garant\u00eda bilateral. Si un evento extraordinario reduce sustancialmente los costos a favor del contratista y la legislaci\u00f3n y metodolog\u00eda aplicables indican recomposici\u00f3n, la Administraci\u00f3n puede tener derecho a la revisi\u00f3n a su favor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una cl\u00e1usula dise\u00f1ada \u00fanicamente para aumentos de costo corre el riesgo de ser asim\u00e9trica sin justificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto no significa que toda banda deba ser obligatoriamente sim\u00e9trica desde el punto de vista matem\u00e1tico. La asimetr\u00eda puede estar t\u00e9cnicamente justificada seg\u00fan la distribuci\u00f3n del riesgo. Lo importante es que la l\u00f3gica sea expl\u00edcita y defendible.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La Administraci\u00f3n debe prever un plazo para el an\u00e1lisis<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las solicitudes sin plazo de an\u00e1lisis permanecen abiertas durante meses o a\u00f1os y contaminan mediciones, flujo de caja y decisiones de continuidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El pliego puede establecer:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>plazo para notificaci\u00f3n inicial;<\/li><li>periodicidad de actualizaci\u00f3n;<\/li><li>documentaci\u00f3n m\u00ednima;<\/li><li>plazo para subsanaci\u00f3n;<\/li><li>plazo para an\u00e1lisis t\u00e9cnico;<\/li><li>momento de la decisi\u00f3n;<\/li><li>forma de registro de la parte no controvertida;<\/li><li>procedimiento para revisar la memoria de c\u00e1lculo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos plazos deben ser realistas. Un an\u00e1lisis de reequilibrio puede exigir series hist\u00f3ricas, facturas, Curva ABC, contratos de suministro y simulaciones econ\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Las fuentes de costo deben definirse antes del conflicto<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La discusi\u00f3n sobre qu\u00e9 precio es v\u00e1lido suele aparecer demasiado tarde.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El contrato debe jerarquizar fuentes, por ejemplo:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>facturas efectivamente vinculadas a la obra para servicios ya ejecutados;<\/li><li>sistemas oficiales de referencia, cuando sean pertinentes;<\/li><li>\u00edndices sectoriales;<\/li><li>bases p\u00fablicas especializadas;<\/li><li>investigaci\u00f3n de mercado documentada;<\/li><li>otras fuentes t\u00e9cnicamente justificadas.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La jerarqu\u00eda puede variar por insumo. Combustibles, materiales bituminosos, acero, cobre y equipos importados poseen referencias de mercado diferentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">No debe utilizarse una \u00fanica factura como prueba absoluta de mercado<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una factura comprueba un costo efectivamente incurrido, pero tambi\u00e9n puede reflejar una decisi\u00f3n espec\u00edfica de compra, volumen, proveedor, plazo, flete y condici\u00f3n comercial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es una evidencia importante, especialmente para servicios ejecutados, pero la Administraci\u00f3n puede necesitar comparar el documento con una serie hist\u00f3rica y fuentes independientes para validar la excepcionalidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OT-IBR 009\/2024 admite otras fuentes cuando las facturas no sean posibles, siempre que est\u00e9n justificadas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El dictamen t\u00e9cnico debe reconstruir la ecuaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisi\u00f3n final sobre la solicitud no deber\u00eda ser \u00fanicamente \u201cdeferida\u201d o \u201cdenegada\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un dictamen de ingenier\u00eda robusto demuestra:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>condici\u00f3n original;<\/li><li>riesgo asignado;<\/li><li>evento ocurrido;<\/li><li>datos de mercado;<\/li><li>evoluci\u00f3n temporal;<\/li><li>materiales afectados;<\/li><li>saldo contractual;<\/li><li>Curva ABC;<\/li><li>reajustes concedidos;<\/li><li>impacto extraordinario neto;<\/li><li>gatillo aplicado;<\/li><li>valor de recomposici\u00f3n;<\/li><li>efectos sobre el cronograma;<\/li><li>alternativas a la recomposici\u00f3n;<\/li><li>recomendaci\u00f3n final.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El servicio de <a href=\"\/servicos\/servicos-transversais\/emissao-de-pareceres-tecnicos\/\">Dict\u00e1menes T\u00e9cnicos de Ingenier\u00eda<\/a> es especialmente adecuado para este tipo de instrucci\u00f3n cuando el proceso ya se encuentra en fase de decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reequilibrar no siempre es la \u00fanica alternativa<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OT-IBR 009\/2024 recomienda evaluar escenarios. Dependiendo del caso, puede ser econ\u00f3micamente mejor:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>aplazar determinada parte;<\/li><li>sustituir una soluci\u00f3n o material, cuando sea t\u00e9cnicamente admisible;<\/li><li>suprimir un \u00edtem;<\/li><li>reprogramar el cronograma;<\/li><li>renegociar el alcance dentro de las posibilidades legales;<\/li><li>extinguir el contrato y volver a contratar.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La revisi\u00f3n debe compararse con alternativas de decisi\u00f3n, especialmente cuando el impacto es muy elevado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo puede actuar Owner\u2019s Engineering antes y despu\u00e9s del evento<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de la licitaci\u00f3n, la Ingenier\u00eda del Propietario puede estructurar la matriz de riesgos, definir bandas, seleccionar fuentes de precios, probar escenarios de estr\u00e9s e incorporar la cl\u00e1usula al TR y al contrato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante la ejecuci\u00f3n, puede mantener un registro de eventos, verificar series hist\u00f3ricas, analizar la Curva ABC, revisar el nexo causal, recalcular el impacto y producir una nota t\u00e9cnica para la decisi\u00f3n de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este es un caso t\u00edpico en el que <a href=\"\/servicos\/contratacao-integrada\/engenharia-do-proprietario\/\">Owner\u2019s Engineering<\/a> funciona como capa de gobernanza t\u00e9cnica entre proyecto, presupuesto, contrato, fiscalizaci\u00f3n y decisi\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Checklist para definir el gatillo en el pliego<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de publicar la licitaci\u00f3n, verifique si:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la matriz de riesgos identifica los eventos de costo material;<\/li><li>la Curva ABC de los insumos est\u00e1 disponible;<\/li><li>el contrato diferencia variaci\u00f3n ordinaria y extraordinaria;<\/li><li>el \u00edndice de reajuste es coherente con el objeto;<\/li><li>las fuentes de costo est\u00e1n jerarquizadas;<\/li><li>la fecha base est\u00e1 definida;<\/li><li>existe una banda u otro criterio objetivo de materialidad;<\/li><li>el gatillo considera la representatividad del insumo;<\/li><li>existe una regla para descontar reajustes ya concedidos;<\/li><li>contingencias y seguros fueron reconciliados;<\/li><li>el descuento global ser\u00e1 preservado;<\/li><li>la documentaci\u00f3n m\u00ednima de la solicitud est\u00e1 listada;<\/li><li>el plazo de notificaci\u00f3n est\u00e1 definido;<\/li><li>la periodicidad del an\u00e1lisis est\u00e1 definida;<\/li><li>la fecha de ruptura posee un m\u00e9todo de identificaci\u00f3n;<\/li><li>la cl\u00e1usula deja claro que superar el gatillo no genera pago autom\u00e1tico;<\/li><li>la Administraci\u00f3n tambi\u00e9n puede revisar el contrato a su favor, cuando corresponda;<\/li><li>el proceso prev\u00e9 alternativas a la revisi\u00f3n financiera.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Consideraciones finales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La onerosidad excesiva es una categor\u00eda econ\u00f3mica que debe traducirse en criterios de ingenier\u00eda y contrato. Sin esa traducci\u00f3n, la Administraci\u00f3n solo descubre el m\u00e9todo de an\u00e1lisis cuando la solicitud ya existe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No existe un porcentaje \u00fanico v\u00e1lido para todas las obras. La definici\u00f3n depende de la matriz de riesgos, de la representatividad de los insumos, de la Curva ABC, de la metodolog\u00eda presupuestaria, del reajuste, de la contingencia y del perfil econ\u00f3mico del contrato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El mejor pliego no promete que no habr\u00e1 controversias. Define de antemano c\u00f3mo se medir\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bandas de variaci\u00f3n, criterios de margen, an\u00e1lisis de beneficio, matriz cuantificada y metodolog\u00eda h\u00edbrida son herramientas posibles. Lo importante es que la elecci\u00f3n est\u00e9 documentada antes de la licitaci\u00f3n, se aplique de forma ison\u00f3mica y se conecte con la prueba del hecho generador, de la variaci\u00f3n extraordinaria y del impacto global.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando el gatillo es claro, el reequilibrio deja de ser una negociaci\u00f3n improvisada y pasa a ser un procedimiento t\u00e9cnico reproducible.<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Referencias t\u00e9cnicas<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[1] BRASIL. Lei n\u00ba 14.133, de 1\u00ba de abril de 2021. Lei de Licita\u00e7\u00f5es e Contratos Administrativos. Disponible en: [Planalto \u2014 Lei n\u00ba 14.133\/2021](<a href=\"https:\/\/www.planalto.gov.br\/ccivil_03\/_ato2019-2022\/2021\/lei\/l14133.htm\">https:\/\/www.planalto.gov.br\/ccivil_03\/_ato2019-2022\/2021\/lei\/l14133.htm<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[2] INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS P\u00daBLICAS. OT-IBR 009\/2024 \u2014 Reequilibrio Econ\u00f3mico-Financiero de Contratos de Obras y Servicios de Ingenier\u00eda. 1\u00aa ed., v\u00e1lida desde el 8 ago. 2024. Disponible en: [Ibraop \u2014 OT-IBR 009\/2024](<a href=\"https:\/\/www.ibraop.org.br\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/ORIENTACAO-TECNICA-REEQUILIBRIO-ECONOMICO-FINANCEIRO.pdf\">https:\/\/www.ibraop.org.br\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/ORIENTACAO-TECNICA-REEQUILIBRIO-ECONOMICO-FINANCEIRO.pdf<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[3] TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI\u00c3O. Ac\u00f3rd\u00e3o n\u00ba 2.135\/2023-TCU-Plen\u00e1rio. Levantamiento sobre metodolog\u00edas de reequilibrio econ\u00f3mico-financiero en contratos de obras. Disponible en: [TCU \u2014 Investigaci\u00f3n de jurisprudencia](<a href=\"https:\/\/pesquisa.apps.tcu.gov.br\/\">https:\/\/pesquisa.apps.tcu.gov.br\/<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[4] TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI\u00c3O. Ac\u00f3rd\u00e3o n\u00ba 1.210\/2024-TCU-Plen\u00e1rio. Bandas aceptables de variaci\u00f3n de costo en contratos viales. Disponible en: [TCU \u2014 Ac\u00f3rd\u00e3o 1.210\/2024](<a href=\"https:\/\/pesquisa.apps.tcu.gov.br\/doc\/acordao-completo\/1210\/2024\/Plen%C3%A1rio\">https:\/\/pesquisa.apps.tcu.gov.br\/doc\/acordao-completo\/1210\/2024\/Plen%C3%A1rio<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[5] TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI\u00c3O. Ac\u00f3rd\u00e3o n\u00ba 1.267\/2025-TCU-Plen\u00e1rio. Solicitud de reexamen relativa a criterios de reequilibrio en contratos del DNIT. Disponible en: [TCU \u2014 Ac\u00f3rd\u00e3o 1.267\/2025](<a href=\"https:\/\/pesquisa.apps.tcu.gov.br\/doc\/acordao-completo\/1267\/2025\/Plen%C3%A1rio\">https:\/\/pesquisa.apps.tcu.gov.br\/doc\/acordao-completo\/1267\/2025\/Plen%C3%A1rio<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[6] TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI\u00c3O. Ac\u00f3rd\u00e3o n\u00ba 2.429\/2024-TCU-Plen\u00e1rio. Contrataci\u00f3n integrada, matriz de riesgos y caracterizaci\u00f3n de la onerosidad excesiva. Disponible en: [TCU \u2014 Ac\u00f3rd\u00e3o 2.429\/2024](<a href=\"https:\/\/pesquisa.apps.tcu.gov.br\/doc\/acordao-completo\/2429\/2024\/Plen%C3%A1rio\">https:\/\/pesquisa.apps.tcu.gov.br\/doc\/acordao-completo\/2429\/2024\/Plen%C3%A1rio<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[7] TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI\u00c3O. Engenharia de Custos em Obras P\u00fablicas \u2014 Um guia de perguntas e respostas. Bras\u00edlia: TCU, 2026. Disponible en: [TCU \u2014 Infraestructura y publicaciones](<a href=\"https:\/\/portal.tcu.gov.br\/infraestrutura\">https:\/\/portal.tcu.gov.br\/infraestrutura<\/a>).<\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Preguntas frecuentes<\/summary>\n<div class=\"schema-faq wp-block-yoast-faq-block\"><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-onerosidade-excessiva-em-contrato-de-obra-7799a14e\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 es la onerosidad excesiva en un contrato de obra?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Es el impacto econ\u00f3mico derivado de un evento extraordinario que rompe la ecuaci\u00f3n econ\u00f3mico-financiera y vuelve excesivamente onerosa la continuidad del contrato en las condiciones originalmente pactadas, respetando la matriz de riesgos.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-existe-percentual-legal-de-onerosidade-excessiva-c4a6ab27\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfExiste un porcentaje legal de onerosidad excesiva?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No existe un porcentaje universal en la Ley 14.133. La metodolog\u00eda puede utilizar bandas de variaci\u00f3n, margen, beneficio, contingencia o combinaciones, siempre que est\u00e9n t\u00e9cnicamente justificadas y sean coherentes con el contrato.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qualquer-aumento-extraordin-rio-de-um-insumo-ger-78ae868c\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCualquier aumento extraordinario de un insumo genera reequilibrio?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. Es necesario demostrar el hecho generador, la extraordinariedad, el nexo causal, la materialidad, el impacto global, el respeto a la matriz de riesgos y la ausencia de doble compensaci\u00f3n mediante reajuste u otros mecanismos.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-a-diferen-a-entre-reajuste-e-reequil-brio-7121b7b4\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre reajuste y reequilibrio?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">El reajuste recompone variaciones ordinarias mediante el \u00edndice y la periodicidad previstos. El reequilibrio o revisi\u00f3n trata una ruptura extraordinaria de la ecuaci\u00f3n econ\u00f3mica causada por hechos sobrevenidos jur\u00eddicamente aptos.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-edital-pode-estabelecer-uma-banda-de-varia-o-d-2f90c75b\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPuede el pliego establecer una banda de variaci\u00f3n de precios?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">S\u00ed. El TCU ya recomend\u00f3 la adopci\u00f3n de bandas en determinados contextos, como insumos bituminosos. La banda debe considerar fuente, per\u00edodo, representatividad, reajuste y matriz de riesgos.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-ultrapassar-a-banda-gera-pagamento-autom-tico-ebbc839f\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfSuperar la banda genera pago autom\u00e1tico?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. La banda puede abrir el an\u00e1lisis, pero todav\u00eda es necesario demostrar los dem\u00e1s requisitos del reequilibrio y cuantificar el impacto neto.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-lucro-l-quido-negativo-sempre-o-gatilho-corret-58247906\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEl beneficio neto negativo es siempre el gatillo correcto?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. La Sentencia 2.429\/2024 utiliz\u00f3 esta referencia en un contexto espec\u00edfico y ante la ausencia de definici\u00f3n contractual. El propio precedente refuerza la conveniencia de definir previamente el criterio aplicable.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-por-que-a-curva-abc-importante-no-reequil-brio-c8e0cac4\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfPor qu\u00e9 es importante la Curva ABC en el reequilibrio?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Porque permite medir la relevancia econ\u00f3mica de los insumos. Un aumento extremo en un \u00edtem poco representativo puede no romper la ecuaci\u00f3n, mientras que una variaci\u00f3n menor en un \u00edtem de clase A puede producir un impacto material.<\/p><\/div><\/div>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Materiales t\u00e9cnicos complementarios<\/summary>\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Soluciones relacionadas<\/h4>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/solucoes\/gestao-e-governanca-de-engenharia\/engenharia-investimentos-publicos\/\">Ingenier\u00eda para Inversiones P\u00fablicas: de la planificaci\u00f3n a la aceptaci\u00f3n t\u00e9cnica<\/a><\/li><\/ul>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Servicios relacionados<\/h4>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/servicos\/contratacao-integrada\/engenharia-do-proprietario\/\">Ingenier\u00eda del Propietario (Owner\u2019s Engineering): gobernanza t\u00e9cnica, fiscalizaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/servicos\/servicos-transversais\/gerenciamento-de-riscos-de-engenharia\/\">Gesti\u00f3n de Riesgos de Ingenier\u00eda: identificaci\u00f3n, an\u00e1lisis, mitigaci\u00f3n y contingencia<\/a><\/li><li><a href=\"\/servicos\/servicos-transversais\/emissao-de-pareceres-tecnicos\/\">Dict\u00e1menes T\u00e9cnicos de Ingenier\u00eda: an\u00e1lisis, fundamentaci\u00f3n y recomendaci\u00f3n<\/a><\/li><\/ul>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Contenidos principales sobre el tema<\/h4>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/reequilibrio-economico-financeiro-contratos-engenharia\/\">Reequilibrio Econ\u00f3mico-Financiero en Contratos de Ingenier\u00eda: an\u00e1lisis t\u00e9cnico, causalidad y evidencias<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/revisao-reajuste-repactuacao-contratual-engenharia\/\">Revisi\u00f3n, Reajuste y Repactuaci\u00f3n Contractual en Ingenier\u00eda: diferencias, c\u00e1lculo y aplicaci\u00f3n<\/a><\/li><\/ul>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Contenidos t\u00e9cnicos relacionados<\/h4>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/matriz-alocacao-riscos-contratos-engenharia-lei-14133\/\">Matriz de Asignaci\u00f3n de Riesgos en Contratos de Ingenier\u00eda: c\u00f3mo distribuir responsabilidades en la Ley 14.133<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/claim-management-projetos-engenharia-gestao-pleitos\/\">Claim Management en Proyectos de Ingenier\u00eda: eventos, evidencias, nexo causal y cuantificaci\u00f3n<\/a><\/li><li><a href=\"\/conteudo\/artigos-tecnicos\/curva-abc-obras-orcamentos-itens-criticos-custo\/\">Curva ABC en obras y presupuestos: c\u00f3mo identificar los \u00edtems cr\u00edticos de costo<\/a><\/li><\/ul>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entienda c\u00f3mo definir onerosidad excesiva en contratos de obras, crear gatillos de reequilibrio en el pliego e integrar bandas, Curva ABC, reajuste y matriz de riesgos.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"template":"","meta":{"_a3a_global_related_solutions":[],"_a3a_global_related_services":[],"_a3a_global_related_materials":[],"_a3a_post_lang":"es-es","_a3a_translation_group_id":"9ca50b4a-32ea-4a33-9d7c-1dc97f4047b5","_a3a_i18n_canonical_slug":"onerosidad-excesiva-obras-gatillo-reequilibrio-pliego","_a3a_prod_post_id":"","_a3a_lang_url_en-us":"","_a3a_lang_url_es-es":""},"categories":[],"segments":[],"mercados":[],"etapas":[],"class_list":["post-81534","articles","type-articles","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/81534","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles"}],"about":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/articles"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/81534\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":81535,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/81534\/revisions\/81535"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81534"},{"taxonomy":"segments","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/segments?post=81534"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=81534"},{"taxonomy":"etapas","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/etapas?post=81534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}