{"id":74326,"date":"2026-09-03T16:35:47","date_gmt":"2026-09-03T19:35:47","guid":{"rendered":"https:\/\/a3aengenharia.com\/?post_type=articles&#038;p=74326"},"modified":"2026-09-03T16:35:47","modified_gmt":"2026-09-03T19:35:47","slug":"adendas-contractuales-obras-servicios-ingenieria-ley-14133","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/contenido\/articulos-tecnicos\/adendas-contractuales-obras-servicios-ingenieria-ley-14133\/","title":{"rendered":"Adendas contractuales en obras y servicios de ingenier\u00eda: cu\u00e1ndo proceden, l\u00edmites y an\u00e1lisis t\u00e9cnico seg\u00fan la Ley 14.133"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una adenda contractual es el instrumento utilizado para formalizar modificaciones del contrato administrativo cuando la modificaci\u00f3n se encuadra en las hip\u00f3tesis admitidas por la Ley 14.133. En obras y servicios de ingenier\u00eda, su an\u00e1lisis exige m\u00e1s que verificar porcentajes: es necesario demostrar el hecho generador, la necesidad del cambio, el v\u00ednculo con el alcance original, las cantidades, los impactos en plazo y costo, la asignaci\u00f3n de riesgos y la preservaci\u00f3n del objeto contratado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No todo cambio ocurrido en campo justifica una adenda, y no toda solicitud del contratista representa un nuevo alcance. Antes de modificar el contrato, el organismo necesita distinguir obligaci\u00f3n original, falla de proyecto, condici\u00f3n sobrevenida, cambio solicitado por la Administraci\u00f3n, evento de riesgo, error de ejecuci\u00f3n y reclamaci\u00f3n sin nexo t\u00e9cnico suficiente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu\u00e9 es una adenda contractual en la Ley 14.133<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La <a href=\"https:\/\/www.planalto.gov.br\/ccivil_03\/_ato2019-2022\/2021\/lei\/l14133.htm\">Ley n\u00ba 14.133\/2021<\/a> regula las modificaciones de los contratos principalmente en los arts. 123 a 136. El <a href=\"https:\/\/licitacoesecontratos.tcu.gov.br\/6-2-alteracao-do-contrato\/\">Manual de Licitaciones y Contratos del TCU<\/a> destaca que las modificaciones pueden ser unilaterales, determinadas por la Administraci\u00f3n en las hip\u00f3tesis legales, o consensuales, acordadas entre las partes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El t\u00e9rmino de adenda formaliza la nueva condici\u00f3n contractual y debe estar adecuadamente instruido, justificado y sometido a los controles previstos. Para contratos de ingenier\u00eda, la instrucci\u00f3n t\u00e9cnica es decisiva: no basta afirmar que \u201csurgi\u00f3 una necesidad\u201d. Es necesario demostrar por qu\u00e9 el cambio es necesario, cu\u00e1ndo el hecho se hizo conocido, qu\u00e9 obligaci\u00f3n original se modifica y qu\u00e9 impactos efectivos derivan de \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis puede involucrar proyecto, T\u00e9rminos de Referencia, pliego, propuesta, planilla, presupuesto, cronograma, matriz de riesgos, registros de campo, RFIs, mediciones, actas y documentos producidos durante la fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Modificaci\u00f3n unilateral y modificaci\u00f3n consensual<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art. 124 prev\u00e9 hip\u00f3tesis de modificaci\u00f3n unilateral y consensual. La clasificaci\u00f3n jur\u00eddica corresponde a los agentes y a la asesor\u00eda competente, pero la Ingenier\u00eda Consultiva aporta los hechos t\u00e9cnicos que sustentan ese encuadramiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, el an\u00e1lisis debe aclarar si el cambio deriva de:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>necesidad de modificar proyecto o especificaci\u00f3n para una mejor adecuaci\u00f3n t\u00e9cnica al objetivo;<\/li><li>modificaci\u00f3n cuantitativa del objeto;<\/li><li>necesidad de modificar el r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n o forma de suministro en una situaci\u00f3n admitida;<\/li><li>ajuste de condiciones de pago;<\/li><li>restablecimiento del equilibrio econ\u00f3mico-financiero por un evento jur\u00eddicamente encuadrable;<\/li><li>otra hip\u00f3tesis prevista en el contrato y en la legislaci\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El punto central es que un cambio solo debe llegar a la formalizaci\u00f3n despu\u00e9s de que su naturaleza haya sido comprendida y documentada.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">No todo cambio exige una adenda contractual<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La propia Ley 14.133 diferencia las modificaciones contractuales de registros que pueden realizarse mediante anotaci\u00f3n administrativa (<em>apostila<\/em>). El art. 136 prev\u00e9 situaciones como reajuste o repactuaci\u00f3n previstos en el contrato, actualizaciones financieras derivadas de las condiciones de pago, cambio de raz\u00f3n o denominaci\u00f3n social y compromiso de dotaciones presupuestarias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta distinci\u00f3n evita utilizar la adenda como instrumento gen\u00e9rico para cualquier evento administrativo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Situaci\u00f3n<\/td><td>Tratamiento posible<\/td><td>Pregunta t\u00e9cnica\/administrativa<\/td><\/tr><tr><td>cambio real de alcance<\/td><td>puede exigir adenda<\/td><td>\u00bfse est\u00e1 modificando el objeto o la cantidad contractual?<\/td><\/tr><tr><td>cambio de proyecto<\/td><td>puede exigir adenda<\/td><td>\u00bfexiste necesidad t\u00e9cnica y un hecho que justifique la modificaci\u00f3n?<\/td><\/tr><tr><td>reajuste previsto<\/td><td>puede ser anotaci\u00f3n administrativa<\/td><td>\u00bfel mecanismo ya est\u00e1 definido en el contrato?<\/td><\/tr><tr><td>correcci\u00f3n de error de ejecuci\u00f3n<\/td><td>no es autom\u00e1ticamente nuevo alcance<\/td><td>\u00bfel contratista est\u00e1 corrigiendo una obligaci\u00f3n que ya le correspond\u00eda?<\/td><\/tr><tr><td>actividad necesaria para cumplir un requisito existente<\/td><td>puede permanecer en el alcance original<\/td><td>\u00bfla obligaci\u00f3n ya estaba impl\u00edcita o expl\u00edcitamente contratada?<\/td><\/tr><tr><td>nuevo punto o capacidad solicitado posteriormente<\/td><td>tiende a exigir an\u00e1lisis de modificaci\u00f3n<\/td><td>\u00bfhubo una ampliaci\u00f3n objetiva de la necesidad del contratante?<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El l\u00edmite del 25% no es una autorizaci\u00f3n autom\u00e1tica para modificar<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El l\u00edmite porcentual no justifica la adenda. El an\u00e1lisis correcto comienza por la baseline: qu\u00e9 ya estaba contratado, qu\u00e9 hecho cambi\u00f3 y por qu\u00e9 la nueva soluci\u00f3n es realmente necesaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/implementacao\/analise-tecnica-aditivos-alteracoes-escopo-pleitos-contratos-engenharia\/\">Conozca el an\u00e1lisis t\u00e9cnico de adendas y reclamaciones<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art. 125 establece, para las modificaciones unilaterales comprendidas por la Ley, l\u00edmites de hasta el 25% del valor inicial actualizado del contrato para aumentos o reducciones en obras, servicios o compras; en el caso de reforma de edificio o equipo, el l\u00edmite para aumentos puede llegar al 50%.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos porcentajes son l\u00edmites jur\u00eddicos, no justificaciones t\u00e9cnicas. Estar por debajo del 25% no convierte autom\u00e1ticamente un cambio en necesario, econ\u00f3mico o leg\u00edtimo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de llegar al porcentaje, el organismo necesita responder:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>\u00bfel cambio es t\u00e9cnicamente necesario?<\/li><li>\u00bfel hecho que lo motiv\u00f3 est\u00e1 demostrado?<\/li><li>\u00bfla obligaci\u00f3n ya formaba parte del contrato?<\/li><li>\u00bfla soluci\u00f3n elegida es la mejor alternativa?<\/li><li>\u00bflas cantidades fueron medidas y trazadas?<\/li><li>\u00bflos precios preservan la economicidad y coherencia con la contrataci\u00f3n original?<\/li><li>\u00bfel objeto sigue siendo esencialmente el mismo?<\/li><li>\u00bfse evalu\u00f3 el impacto sobre plazo, riesgos y recepci\u00f3n?<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta secuencia es m\u00e1s importante que comenzar el an\u00e1lisis por la disponibilidad de margen porcentual.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La modificaci\u00f3n no puede transformar sustancialmente el objeto<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art. 126 proh\u00edbe que las modificaciones unilaterales transformen sustancialmente el objeto de la contrataci\u00f3n. El TCU tambi\u00e9n resalta que no se admite una modificaci\u00f3n, incluso por acuerdo entre las partes, que desnaturalice el objeto o frustre principios como igualdad y obligatoriedad de licitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ingenier\u00eda, esa transformaci\u00f3n no necesita ocurrir solamente por un cambio de nombre. Puede aparecer cuando el conjunto acumulado de modificaciones cambia sustancialmente la finalidad, arquitectura, dimensi\u00f3n o caracter\u00edsticas esenciales de lo que fue originalmente licitado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un an\u00e1lisis t\u00e9cnico puede considerar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>finalidad original del emprendimiento;<\/li><li>alcance funcional;<\/li><li>sistemas y disciplinas involucrados;<\/li><li>capacidad originalmente contratada;<\/li><li>soluci\u00f3n tecnol\u00f3gica;<\/li><li>l\u00edmites f\u00edsicos;<\/li><li>interfaces;<\/li><li>r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n;<\/li><li>participaci\u00f3n relativa de los \u00edtems modificados;<\/li><li>efecto acumulado de adendas anteriores.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Evaluar cada modificaci\u00f3n solamente de forma aislada puede ocultar una transformaci\u00f3n acumulada del objeto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Una falla de proyecto no debe tratarse como un hecho neutro<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Falla de proyecto, condici\u00f3n sobrevenida, error de ejecuci\u00f3n y cambio solicitado por el organismo no son la misma cosa. Identificar la causa es indispensable para asignar responsabilidad y evitar que el contratante pague como nuevo aquello que ya era una obligaci\u00f3n existente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/implementacao\/apoio-tecnico-fiscalizacao-obras-contratos-engenharia\/\">Conozca el apoyo t\u00e9cnico a la fiscalizaci\u00f3n<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Ley 14.133 determina que, cuando las modificaciones de contratos de obras y servicios de ingenier\u00eda resulten de fallas de proyecto, debe investigarse la responsabilidad del responsable t\u00e9cnico y adoptarse las medidas pertinentes para resarcir los da\u00f1os a la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto hace indispensable identificar el origen de la necesidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si una interferencia era previsible y deber\u00eda haber sido considerada en el proyecto, el tratamiento t\u00e9cnico es diferente al de una condici\u00f3n de campo realmente sobrevenida. Del mismo modo, un error de ejecuci\u00f3n del contratista no debe convertirse en un nuevo servicio remunerado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis debe separar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>falla u omisi\u00f3n del proyecto;<\/li><li>informaci\u00f3n inadecuada proporcionada por el contratante;<\/li><li>condici\u00f3n f\u00edsica imprevisible o desconocida;<\/li><li>cambio de la necesidad por el organismo;<\/li><li>incompatibilidad entre proyectos;<\/li><li>cambio normativo sobrevenido;<\/li><li>error de ejecuci\u00f3n;<\/li><li>elecci\u00f3n del m\u00e9todo de ejecuci\u00f3n por el contratista;<\/li><li>evento asignado en la matriz de riesgos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art\u00edculo <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/riscos-contratuais-fornecedores-projetos-engenharia\/\">Riesgos Contractuales y de Proveedores en Proyectos de Ingenier\u00eda<\/a> ayuda a comprender por qu\u00e9 la causa y la asignaci\u00f3n de riesgo necesitan analizarse antes de decidir.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Hechos sobrevenidos y justificaci\u00f3n t\u00e9cnica<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La jurisprudencia compilada por el TCU refuerza la necesidad de justificar modificaciones de proyecto mediante estudios y dict\u00e1menes t\u00e9cnicos pertinentes y de caracterizar la naturaleza sobrevenida de los hechos que motivan el cambio. Las justificaciones gen\u00e9ricas son insuficientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto significa que un dictamen t\u00e9cnico sobre una adenda debe reconstruir la l\u00ednea temporal:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>qu\u00e9 se conoc\u00eda durante el proyecto y la licitaci\u00f3n;<\/li><li>qu\u00e9 documentos registraban la condici\u00f3n original;<\/li><li>cu\u00e1ndo se identific\u00f3 el nuevo hecho;<\/li><li>qui\u00e9n comunic\u00f3 la ocurrencia;<\/li><li>qu\u00e9 alternativas fueron evaluadas;<\/li><li>por qu\u00e9 la soluci\u00f3n original se volvi\u00f3 inadecuada o insuficiente;<\/li><li>c\u00f3mo el cambio propuesto resuelve el problema.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta l\u00ednea temporal ayuda a distinguir un evento sobrevenido de una falla existente antes de la contrataci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Baseline: el primer documento de cualquier an\u00e1lisis de adenda<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ninguna reclamaci\u00f3n debe analizarse solamente a partir de la carta del contratista. El primer paso es reconstruir la obligaci\u00f3n original.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La baseline puede incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Estudio T\u00e9cnico Preliminar (ETP);<\/li><li>Proyecto B\u00e1sico y Proyecto Ejecutivo;<\/li><li>T\u00e9rminos de Referencia;<\/li><li>pliego y anexos;<\/li><li>respuestas a aclaraciones e impugnaciones;<\/li><li>propuesta ganadora;<\/li><li>contrato;<\/li><li>planilla y presupuesto;<\/li><li>cronograma contractual;<\/li><li>matriz de riesgos;<\/li><li>submittals aprobados;<\/li><li>actas y decisiones formalizadas;<\/li><li>RFIs;<\/li><li>\u00f3rdenes de servicio;<\/li><li>mediciones;<\/li><li>informes de fiscalizaci\u00f3n;<\/li><li>registros fotogr\u00e1ficos y de campo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pregunta central es: <strong>\u00bfqu\u00e9 estaba obligado el contratista a entregar antes del evento alegado?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El servicio de <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/implementacao\/analise-tecnica-aditivos-alteracoes-escopo-pleitos-contratos-engenharia\/\">An\u00e1lisis T\u00e9cnico de Adendas, Modificaciones de Alcance y Reclamaciones<\/a> utiliza esta reconstrucci\u00f3n para separar el cambio real de una reinterpretaci\u00f3n posterior del alcance.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cantidades: medir el cambio f\u00edsico antes del impacto financiero<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando una modificaci\u00f3n implica aumentos o reducciones, el levantamiento de cantidades debe partir del proyecto y de las condiciones de campo, no solamente de la planilla propuesta por el contratista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis debe verificar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>unidad de medida;<\/li><li>cantidad originalmente contratada;<\/li><li>cantidad ya ejecutada;<\/li><li>cantidad adicional o reducida;<\/li><li>fuente del levantamiento;<\/li><li>plano o documento de referencia;<\/li><li>p\u00e9rdidas y consumos admisibles;<\/li><li>duplicidades;<\/li><li>\u00edtems sustituidos;<\/li><li>efectos sobre actividades relacionadas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un cambio aparentemente simple puede generar efectos secundarios. Agregar un nuevo equipo, por ejemplo, puede exigir alimentaci\u00f3n el\u00e9ctrica, infraestructura, licencias, puertos de red, almacenamiento, configuraci\u00f3n, pruebas, documentaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo tanto, el an\u00e1lisis de cantidades debe considerar el sistema completo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Nuevos precios y economicidad<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art. 127 establece una regla para definir precios de obras o servicios no incluidos en el contrato, utilizando la relaci\u00f3n entre la propuesta y el presupuesto base sobre referencias o precios de mercado, observados los l\u00edmites aplicables. El art. 128 protege la diferencia porcentual entre el valor global contratado y el precio global de referencia, impidiendo que las adendas reduzcan esa ventaja en favor del contratista.<\/p>\n<p>Esta protecci\u00f3n es especialmente importante cuando la oferta original presenta se\u00f1ales de <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/mergulho-precos-licitacoes-obras-jogo-planilha-aditivos\/\">hundimiento de precios o juego de planilla<\/a>. La adenda no puede funcionar como mecanismo para devolver al contratista, durante la ejecuci\u00f3n, la ventaja econ\u00f3mica que la Administraci\u00f3n obtuvo en la licitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Ingenier\u00eda Consultiva contribuye caracterizando t\u00e9cnicamente el nuevo \u00edtem:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>especificaci\u00f3n;<\/li><li>unidad;<\/li><li>materiales;<\/li><li>mano de obra;<\/li><li>equipos;<\/li><li>productividad;<\/li><li>interfaces;<\/li><li>condiciones de ejecuci\u00f3n;<\/li><li>criterios de medici\u00f3n;<\/li><li>evidencias de aceptaci\u00f3n.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando sea necesario, este trabajo puede integrarse con el <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/planejamento\/orcamento-obras-servicos-engenharia\/\">Presupuesto de Obras y Servicios de Ingenier\u00eda<\/a> para elaborar o revisar composiciones y referencias.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reclamaci\u00f3n de plazo: debe demostrarse el nexo con el cronograma<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No todo evento que modifica una actividad genera autom\u00e1ticamente una extensi\u00f3n del plazo final. El an\u00e1lisis debe identificar si la ocurrencia afect\u00f3 actividades relevantes, hitos contractuales o la ruta cr\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una reclamaci\u00f3n de plazo puede exigir la comparaci\u00f3n entre:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>cronograma baseline;<\/li><li>actualizaci\u00f3n vigente antes del evento;<\/li><li>actividad afectada;<\/li><li>inicio y fin del impacto;<\/li><li>holgura disponible;<\/li><li>dependencias;<\/li><li>posible concurrencia;<\/li><li>medidas de mitigaci\u00f3n;<\/li><li>responsabilidad por el retraso;<\/li><li>modificaciones anteriores ya incorporadas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin esta relaci\u00f3n causal, la discusi\u00f3n tiende a apoyarse solamente en narrativas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Matriz de riesgos y equilibrio econ\u00f3mico-financiero<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La matriz de riesgos puede definir previamente qu\u00e9 parte asume determinados eventos y sus efectos. Cuando existe una asignaci\u00f3n objetiva, debe considerarse antes de cualquier an\u00e1lisis de restablecimiento del equilibrio econ\u00f3mico-financiero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es importante distinguir conceptos que frecuentemente se mezclan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>modificaci\u00f3n de alcance;<\/li><li>reajuste;<\/li><li>repactuaci\u00f3n;<\/li><li>restablecimiento del equilibrio econ\u00f3mico-financiero;<\/li><li>retraso imputable a una de las partes;<\/li><li>evento de riesgo asignado contractualmente;<\/li><li>fuerza mayor, caso fortuito u otro hecho jur\u00eddicamente relevante.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Ingenier\u00eda Consultiva identifica el evento, la causa y el impacto t\u00e9cnico. El encuadramiento jur\u00eddico y la decisi\u00f3n econ\u00f3mica dependen de las \u00e1reas competentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Flujo t\u00e9cnico para analizar una modificaci\u00f3n contractual<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una modificaci\u00f3n bien instruida sigue una secuencia l\u00f3gica antes de su formalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"a3a-mermaid\"><svg id=\"a3a-diagram-1\" width=\"100%\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"flowchart\" style=\"max-width:min(276px, 100%);height:auto;display:block;margin:0 auto\" viewBox=\"0 0 276 1138.5\" role=\"graphics-document document\" aria-roledescription=\"flowchart-v2\" aria-labelledby=\"chart-title-a3a-diagram-1\"><title id=\"chart-title-a3a-diagram-1\">Flujo t\u00e9cnico para el an\u00e1lisis de una adenda contractual en obras y servicios de ingenier\u00eda<\/title><style>#a3a-diagram-1{font-family:Roboto,sans-serif;font-size:15px;fill:var(--a3a-diag-text, #0a0a0a);}@keyframes edge-animation-frame{from{stroke-dashoffset:0;}}@keyframes dash{to{stroke-dashoffset:0;}}#a3a-diagram-1 .edge-animation-slow{stroke-dasharray:9,5!important;stroke-dashoffset:900;animation:dash 50s linear infinite;stroke-linecap:round;}#a3a-diagram-1 .edge-animation-fast{stroke-dasharray:9,5!important;stroke-dashoffset:900;animation:dash 20s linear infinite;stroke-linecap:round;}#a3a-diagram-1 .error-icon{fill:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);}#a3a-diagram-1 .error-text{fill:#000000;stroke:#000000;}#a3a-diagram-1 .edge-thickness-normal{stroke-width:1px;}#a3a-diagram-1 .edge-thickness-thick{stroke-width:3.5px;}#a3a-diagram-1 .edge-pattern-solid{stroke-dasharray:0;}#a3a-diagram-1 .edge-thickness-invisible{stroke-width:0;fill:none;}#a3a-diagram-1 .edge-pattern-dashed{stroke-dasharray:3;}#a3a-diagram-1 .edge-pattern-dotted{stroke-dasharray:2;}#a3a-diagram-1 .marker{fill:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);}#a3a-diagram-1 .marker.cross{stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);}#a3a-diagram-1 svg{font-family:Roboto,sans-serif;font-size:15px;}#a3a-diagram-1 p{margin:0;}#a3a-diagram-1 .label{font-family:Roboto,sans-serif;color:var(--a3a-diag-text, #0a0a0a);}#a3a-diagram-1 .cluster-label text{fill:var(--a3a-diag-title, #0124af);}#a3a-diagram-1 .cluster-label span{color:var(--a3a-diag-title, #0124af);}#a3a-diagram-1 .cluster-label span p{background-color:transparent;}#a3a-diagram-1 .label text,#a3a-diagram-1 span{fill:var(--a3a-diag-text, #0a0a0a);color:var(--a3a-diag-text, #0a0a0a);}#a3a-diagram-1 .node rect,#a3a-diagram-1 .node circle,#a3a-diagram-1 .node ellipse,#a3a-diagram-1 .node polygon,#a3a-diagram-1 .node path{fill:var(--a3a-diag-fill, #eef2fd);stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);stroke-width:1px;}#a3a-diagram-1 .rough-node .label text,#a3a-diagram-1 .node .label text,#a3a-diagram-1 .image-shape .label,#a3a-diagram-1 .icon-shape .label{text-anchor:middle;}#a3a-diagram-1 .node .katex path{fill:#000;stroke:#000;stroke-width:1px;}#a3a-diagram-1 .rough-node .label,#a3a-diagram-1 .node .label,#a3a-diagram-1 .image-shape .label,#a3a-diagram-1 .icon-shape .label{text-align:center;}#a3a-diagram-1 .node.clickable{cursor:pointer;}#a3a-diagram-1 .root .anchor path{fill:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2)!important;stroke-width:0;stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);}#a3a-diagram-1 .arrowheadPath{fill:var(--a3a-diag-stroke, #0b0b0b);}#a3a-diagram-1 .edgePath .path{stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);stroke-width:2.0px;}#a3a-diagram-1 .flowchart-link{stroke:var(--a3a-diag-stroke, #2e42a2);fill:none;}#a3a-diagram-1 .edgeLabel{background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);text-align:center;}#a3a-diagram-1 .edgeLabel p{background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);}#a3a-diagram-1 .edgeLabel rect{opacity:0.5;background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);fill:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);}#a3a-diagram-1 .labelBkg{background-color:rgba(255, 255, 255, 0.5);}#a3a-diagram-1 .cluster rect{fill:var(--a3a-diag-surface, #f8f8f8);stroke:var(--a3a-diag-border, #e2e8f0);stroke-width:1px;}#a3a-diagram-1 .cluster text{fill:var(--a3a-diag-title, #0124af);}#a3a-diagram-1 .cluster span{color:var(--a3a-diag-title, #0124af);}#a3a-diagram-1 div.mermaidTooltip{position:absolute;text-align:center;max-width:200px;padding:2px;font-family:Roboto,sans-serif;font-size:12px;background:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);border:1px solid hsl(0, 0%, 90%);border-radius:2px;pointer-events:none;z-index:100;}#a3a-diagram-1 .flowchartTitleText{text-anchor:middle;font-size:18px;fill:var(--a3a-diag-text, #0a0a0a);}#a3a-diagram-1 rect.text{fill:none;stroke-width:0;}#a3a-diagram-1 .icon-shape,#a3a-diagram-1 .image-shape{background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);text-align:center;}#a3a-diagram-1 .icon-shape p,#a3a-diagram-1 .image-shape p{background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);padding:2px;}#a3a-diagram-1 .icon-shape rect,#a3a-diagram-1 .image-shape rect{opacity:0.5;background-color:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);fill:var(--a3a-diag-canvas, #ffffff);}#a3a-diagram-1 .label-icon{display:inline-block;height:1em;overflow:visible;vertical-align:-0.125em;}#a3a-diagram-1 .node .label-icon path{fill:currentColor;stroke:revert;stroke-width:revert;}#a3a-diagram-1 :root{--mermaid-font-family:Roboto,sans-serif;}<\/style><g><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"5\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"8\" markerHeight=\"8\" orient=\"auto\"><path d=\"M 0 0 L 10 5 L 0 10 z\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointStart\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"4.5\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"8\" markerHeight=\"8\" orient=\"auto\"><path d=\"M 0 5 L 10 10 L 10 0 z\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-circleEnd\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"11\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><circle cx=\"5\" cy=\"5\" r=\"5\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/circle><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-circleStart\" class=\"marker flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 10 10\" refX=\"-1\" refY=\"5\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><circle cx=\"5\" cy=\"5\" r=\"5\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 1; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/circle><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-crossEnd\" class=\"marker cross flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 11 11\" refX=\"12\" refY=\"5.2\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><path d=\"M 1,1 l 9,9 M 10,1 l -9,9\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 2; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><marker id=\"a3a-diagram-1_flowchart-v2-crossStart\" class=\"marker cross flowchart-v2\" viewBox=\"0 0 11 11\" refX=\"-1\" refY=\"5.2\" markerUnits=\"userSpaceOnUse\" markerWidth=\"11\" markerHeight=\"11\" orient=\"auto\"><path d=\"M 1,1 l 9,9 M 10,1 l -9,9\" class=\"arrowMarkerPath\" style=\"stroke-width: 2; stroke-dasharray: 1, 0;\"><\/path><\/marker><g class=\"root\"><g class=\"clusters\"><\/g><g class=\"edgePaths\"><path d=\"M138,60.5L138,64.667C138,68.833,138,77.167,138,84.833C138,92.5,138,99.5,138,103L138,106.5\" id=\"L_A_B_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_A_B_0\" data-points=\"W3sieCI6MTM4LCJ5Ijo2MC41fSx7IngiOjEzOCwieSI6ODUuNX0seyJ4IjoxMzgsInkiOjExMC41fV0=\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M138,163L138,167.167C138,171.333,138,179.667,138,187.333C138,195,138,202,138,205.5L138,209\" id=\"L_B_C_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_B_C_0\" data-points=\"W3sieCI6MTM4LCJ5IjoxNjN9LHsieCI6MTM4LCJ5IjoxODh9LHsieCI6MTM4LCJ5IjoyMTN9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M138,288L138,292.167C138,296.333,138,304.667,138,312.333C138,320,138,327,138,330.5L138,334\" id=\"L_C_D_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_C_D_0\" data-points=\"W3sieCI6MTM4LCJ5IjoyODh9LHsieCI6MTM4LCJ5IjozMTN9LHsieCI6MTM4LCJ5IjozMzh9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M138,390.5L138,394.667C138,398.833,138,407.167,138,414.833C138,422.5,138,429.5,138,433L138,436.5\" id=\"L_D_E_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_D_E_0\" data-points=\"W3sieCI6MTM4LCJ5IjozOTAuNX0seyJ4IjoxMzgsInkiOjQxNS41fSx7IngiOjEzOCwieSI6NDQwLjV9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M138,493L138,497.167C138,501.333,138,509.667,138,517.333C138,525,138,532,138,535.5L138,539\" id=\"L_E_F_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_E_F_0\" data-points=\"W3sieCI6MTM4LCJ5Ijo0OTN9LHsieCI6MTM4LCJ5Ijo1MTh9LHsieCI6MTM4LCJ5Ijo1NDN9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M138,595.5L138,599.667C138,603.833,138,612.167,138,619.833C138,627.5,138,634.5,138,638L138,641.5\" id=\"L_F_G_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_F_G_0\" data-points=\"W3sieCI6MTM4LCJ5Ijo1OTUuNX0seyJ4IjoxMzgsInkiOjYyMC41fSx7IngiOjEzOCwieSI6NjQ1LjV9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M138,698L138,702.167C138,706.333,138,714.667,138,722.333C138,730,138,737,138,740.5L138,744\" id=\"L_G_H_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_G_H_0\" data-points=\"W3sieCI6MTM4LCJ5Ijo2OTh9LHsieCI6MTM4LCJ5Ijo3MjN9LHsieCI6MTM4LCJ5Ijo3NDh9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M138,800.5L138,804.667C138,808.833,138,817.167,138,824.833C138,832.5,138,839.5,138,843L138,846.5\" id=\"L_H_I_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_H_I_0\" data-points=\"W3sieCI6MTM4LCJ5Ijo4MDAuNX0seyJ4IjoxMzgsInkiOjgyNS41fSx7IngiOjEzOCwieSI6ODUwLjV9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M138,925.5L138,929.667C138,933.833,138,942.167,138,949.833C138,957.5,138,964.5,138,968L138,971.5\" id=\"L_I_J_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_I_J_0\" data-points=\"W3sieCI6MTM4LCJ5Ijo5MjUuNX0seyJ4IjoxMzgsInkiOjk1MC41fSx7IngiOjEzOCwieSI6OTc1LjV9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><path d=\"M138,1028L138,1032.167C138,1036.333,138,1044.667,138,1052.333C138,1060,138,1067,138,1070.5L138,1074\" id=\"L_J_K_0\" class=\"edge-thickness-normal edge-pattern-solid edge-thickness-normal edge-pattern-solid flowchart-link\" style=\";\" data-edge=\"true\" data-et=\"edge\" data-id=\"L_J_K_0\" data-points=\"W3sieCI6MTM4LCJ5IjoxMDI4fSx7IngiOjEzOCwieSI6MTA1M30seyJ4IjoxMzgsInkiOjEwNzh9XQ==\" marker-end=\"url(#a3a-diagram-1_flowchart-v2-pointEnd)\"><\/path><\/g><g class=\"edgeLabels\"><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_A_B_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_B_C_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_C_D_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_D_E_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_E_F_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_F_G_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_G_H_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_H_I_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_I_J_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"edgeLabel\"><g class=\"label\" data-id=\"L_J_K_0\" transform=\"translate(0, 0)\"><foreignObject width=\"0\" height=\"0\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" class=\"labelBkg\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"edgeLabel\"><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><\/g><g class=\"nodes\"><g class=\"node default\" id=\"flowchart-A-0\" transform=\"translate(138, 34.25)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-102.3046875\" y=\"-26.25\" width=\"204.609375\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-72.3046875, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"144.609375\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Evento o solicitud<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-B-1\" transform=\"translate(138, 136.75)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-99.9609375\" y=\"-26.25\" width=\"199.921875\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-69.9609375, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"139.921875\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Reconstruir baseline<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-C-3\" transform=\"translate(138, 250.5)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-130\" y=\"-37.5\" width=\"260\" height=\"75\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-100, -22.5)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"200\" height=\"45\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table; white-space: break-spaces; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center; width: 200px;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Identificar causa y responsabilidad<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-D-5\" transform=\"translate(138, 364.25)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-107.6171875\" y=\"-26.25\" width=\"215.234375\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-77.6171875, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"155.234375\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Confirmar necesidad<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-E-7\" transform=\"translate(138, 466.75)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-95.3046875\" y=\"-26.25\" width=\"190.609375\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-65.3046875, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"130.609375\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Evaluar alternativas<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-F-9\" transform=\"translate(138, 569.25)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-93.875\" y=\"-26.25\" width=\"187.75\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-63.875, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"127.75\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Cuantificar alcance<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-G-11\" transform=\"translate(138, 671.75)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-128.1328125\" y=\"-26.25\" width=\"256.265625\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-98.1328125, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"196.265625\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Analizar plazo, costo y riesgos<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-H-13\" transform=\"translate(138, 774.25)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-81.78125\" y=\"-26.25\" width=\"163.5625\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-51.78125, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"103.5625\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Dictamen t\u00e9cnico<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-I-15\" transform=\"translate(138, 888)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-130\" y=\"-37.5\" width=\"260\" height=\"75\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-100, -22.5)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"200\" height=\"45\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table; white-space: break-spaces; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center; width: 200px;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>An\u00e1lisis administrativo y jur\u00eddico<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-J-17\" transform=\"translate(138, 1001.75)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-111.0390625\" y=\"-26.25\" width=\"222.078125\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-81.0390625, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"162.078125\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Formalizar la adenda<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><g class=\"node default\" id=\"flowchart-K-19\" transform=\"translate(138, 1104.25)\"><rect class=\"basic label-container\" style=\"\" x=\"-108.96875\" y=\"-26.25\" width=\"217.9375\" height=\"52.5\"><\/rect><g class=\"label\" style=\"\" transform=\"translate(-78.96875, -11.25)\"><rect><\/rect><foreignObject width=\"157.9375\" height=\"22.5\"><div xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xhtml\" style=\"display: table-cell; white-space: nowrap; line-height: 1.5; max-width: 200px; text-align: center;\"><span class=\"nodeLabel\"><p>Actualizar nueva baseline<\/p><\/span><\/div><\/foreignObject><\/g><\/g><\/g><\/g><\/g><\/svg><figcaption>Flujo t\u00e9cnico para el an\u00e1lisis de una adenda contractual en obras y servicios de ingenier\u00eda<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este flujo impide que la modificaci\u00f3n sea tratada como una simple negociaci\u00f3n entre la fiscalizaci\u00f3n y el contratista.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La adenda debe actualizar la nueva baseline<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un cambio aprobado debe convertirse en la nueva baseline. Proyecto, planilla, cronograma, pruebas y documentaci\u00f3n deben reflejar la adenda; de lo contrario, la recepci\u00f3n encontrar\u00e1 incoherencias entre contrato, condici\u00f3n de campo y As-Built.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/contratacao-integrada\/engenharia-do-proprietario\/\">Conozca Owner\u2019s Engineering<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La firma de la adenda contractual no concluye el proceso t\u00e9cnico. El cambio debe incorporarse a los documentos que gobiernan la ejecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el caso, deben actualizarse:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>proyecto;<\/li><li>memorias de proyecto;<\/li><li>especificaciones;<\/li><li>planillas;<\/li><li>presupuesto;<\/li><li>cronograma;<\/li><li>matriz de riesgos;<\/li><li>listas de materiales;<\/li><li>submittals;<\/li><li>procedimientos;<\/li><li>planes de pruebas;<\/li><li>criterios de medici\u00f3n;<\/li><li>requisitos documentales;<\/li><li>As-Built y Data Book.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin esta actualizaci\u00f3n, el emprendimiento puede llegar a la recepci\u00f3n con tres realidades diferentes: contrato original, adendas y condici\u00f3n ejecutada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/engineering-change-management-ecm-projetos-engenharia\/\">Engineering Change Management<\/a> ofrece una l\u00f3gica \u00fatil para controlar solicitudes, aprobaciones e impactos de cambios durante el proyecto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Formalizaci\u00f3n antes de la ejecuci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El art. 132 establece que la formalizaci\u00f3n de la adenda contractual es condici\u00f3n para ejecutar las prestaciones modificadas determinadas por la Administraci\u00f3n durante el contrato, salvo la hip\u00f3tesis excepcional de anticipaci\u00f3n justificada de sus efectos, con formalizaci\u00f3n dentro del plazo legal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El TCU refuerza que la ejecuci\u00f3n de actividades no previstas sin la debida formalizaci\u00f3n viola las reglas de modificaci\u00f3n contractual, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas y registradas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este punto es particularmente sensible en obras p\u00fablicas. La presi\u00f3n de campo puede conducir a frases como \u201ch\u00e1galo ahora y regularizamos despu\u00e9s\u201d. Sin gobernanza, esto crea riesgo de medici\u00f3n sin base contractual, discusi\u00f3n de precio despu\u00e9s de la ejecuci\u00f3n y dificultad para asignar responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la anticipaci\u00f3n excepcional sea realmente necesaria, la decisi\u00f3n debe ser formal, trazable y compatible con el procedimiento aplicable.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ejemplos de an\u00e1lisis t\u00e9cnico<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Adici\u00f3n de nuevos puntos despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n del proyecto<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el organismo decide agregar nuevas c\u00e1maras, puntos de red, tomas, sensores o equipos despu\u00e9s de la baseline contratada, existe una fuerte se\u00f1al de cambio de necesidad. El an\u00e1lisis debe dimensionar no solo los \u00edtems principales, sino tambi\u00e9n infraestructura asociada, licencias, capacidad de servidores, almacenamiento, alimentaci\u00f3n, pruebas y documentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Interferencia f\u00edsica imprevista<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si una tuber\u00eda o estructura existente impide la soluci\u00f3n proyectada, el an\u00e1lisis debe verificar si la interferencia era detectable en el levantamiento existente, si aparec\u00eda en los documentos y si la responsabilidad de compatibilizaci\u00f3n fue asignada a alguna de las partes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Equipo descontinuado<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La discontinuidad de un modelo no convierte autom\u00e1ticamente su sustituci\u00f3n en una adenda. Puede ser posible suministrar una soluci\u00f3n equivalente dentro del alcance y precio contratados, dependiendo de las obligaciones y especificaciones. El an\u00e1lisis debe comparar desempe\u00f1o, integraci\u00f3n y condiciones comerciales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cantidad mayor que la planilla<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es necesario verificar si el proyecto ya indicaba la cantidad real y la planilla estaba equivocada, si hubo una ampliaci\u00f3n de alcance o si el aumento deriva del m\u00e9todo de ejecuci\u00f3n del contratista. Cada situaci\u00f3n tiene un tratamiento diferente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Errores frecuentes en la gesti\u00f3n de adendas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los errores m\u00e1s comunes se encuentran:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>comenzar el an\u00e1lisis por el l\u00edmite porcentual disponible;<\/li><li>aceptar como nuevo servicio algo que ya era obligaci\u00f3n contractual;<\/li><li>utilizar justificaci\u00f3n gen\u00e9rica sin caracterizar el hecho generador;<\/li><li>no reconstruir la baseline original;<\/li><li>ignorar la matriz de riesgos;<\/li><li>aprobar cantidades sin memoria de c\u00e1lculo;<\/li><li>negociar precio antes de definir t\u00e9cnicamente el \u00edtem;<\/li><li>conceder plazo sin an\u00e1lisis de cronograma y nexo causal;<\/li><li>ejecutar el cambio antes de formalizarlo sin una base excepcional;<\/li><li>no actualizar proyecto, cronograma y documentaci\u00f3n despu\u00e9s de la adenda;<\/li><li>analizar cada cambio de forma aislada e ignorar el efecto acumulado sobre el objeto;<\/li><li>tratar la falla de proyecto como hecho neutro sin investigar responsabilidad.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos problemas reducen la capacidad del contratante para controlar costo, plazo y alcance.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo protege la Ley 14.133 al contratante<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las reglas de los arts. 123 a 136 crean una serie de salvaguardas: necesidad de decisi\u00f3n, justificaci\u00f3n, l\u00edmites, preservaci\u00f3n del objeto, reglas de precios, equilibrio econ\u00f3mico-financiero, formalizaci\u00f3n y diferenciaci\u00f3n entre adenda y anotaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La protecci\u00f3n, sin embargo, depende de una buena instrucci\u00f3n t\u00e9cnica. La Ley por s\u00ed sola no puede responder si determinada cantidad ya formaba parte del alcance, si una condici\u00f3n era previsible, si el cronograma fue efectivamente afectado o si una soluci\u00f3n alternativa ser\u00eda m\u00e1s econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ah\u00ed es donde la Ingenier\u00eda Consultiva agrega valor: transforma hechos de campo en un an\u00e1lisis estructurado de causa, responsabilidad, necesidad, cantidad, impacto, alternativa y evidencia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cu\u00e1ndo contratar un an\u00e1lisis t\u00e9cnico independiente<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El apoyo especializado tiende a ser m\u00e1s \u00fatil cuando existen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>reclamaciones relevantes del contratista;<\/li><li>modificaciones sucesivas de alcance;<\/li><li>divergencias entre proyecto y condici\u00f3n de campo;<\/li><li>nuevos precios;<\/li><li>solicitudes de ampliaci\u00f3n de plazo;<\/li><li>fallas de proyecto;<\/li><li>contratos multidisciplinarios;<\/li><li>gran volumen de RFIs y decisiones informales;<\/li><li>riesgo de superar l\u00edmites legales;<\/li><li>controversias sobre equilibrio econ\u00f3mico-financiero;<\/li><li>necesidad de recuperar la gobernanza de un contrato ya desorganizado.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A3A Engenharia puede emitir un dictamen puntual sobre un evento, auditar un conjunto acumulado de reclamaciones o implantar un flujo continuo de Change Management integrado con el <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/implementacao\/apoio-tecnico-fiscalizacao-obras-contratos-engenharia\/\">Apoyo T\u00e9cnico a la Fiscalizaci\u00f3n<\/a> y <a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/contratacao-integrada\/engenharia-do-proprietario\/\">Owner\u2019s Engineering<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Consideraciones finales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una adenda contractual en ingenier\u00eda no debe tratarse como un simple ajuste de valor o plazo. Formaliza una modificaci\u00f3n que debe ser t\u00e9cnicamente necesaria, jur\u00eddicamente admisible, cuantitativamente demostrada, econ\u00f3micamente analizada y documentalmente incorporada a la nueva baseline del contrato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El mejor control comienza por la obligaci\u00f3n original. A partir de ella, el organismo identifica el hecho generador, separa cambio real de error u obligaci\u00f3n existente, eval\u00faa alternativas, mide impactos y solo entonces instruye la decisi\u00f3n. Este enfoque protege el inter\u00e9s del contratante, reduce pagos indebidos, mejora la trazabilidad y evita que modificaciones sucesivas alteren la naturaleza esencial del objeto originalmente licitado.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-a3a-destaque\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A3A Engenharia puede analizar una reclamaci\u00f3n espec\u00edfica, auditar cambios acumulados o implantar un proceso continuo de gesti\u00f3n de cambios integrado con la fiscalizaci\u00f3n contractual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/contato\/\">Solicitar an\u00e1lisis t\u00e9cnico de una adenda contractual<\/a><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Referencias t\u00e9cnicas<\/summary>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[1] BRASIL. Ley n\u00ba 14.133, de 1 de abril de 2021. Ley de Licitaciones y Contratos Administrativos. Arts. 123 a 136. Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.planalto.gov.br\/ccivil_03\/_ato2019-2022\/2021\/lei\/l14133.htm\">https:\/\/www.planalto.gov.br\/ccivil_03\/_ato2019-2022\/2021\/lei\/l14133.htm<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[2] TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNI\u00d3N \u2014 TCU. Licitaciones y Contratos: Orientaciones y Jurisprudencia del TCU. 6.2 Modificaci\u00f3n del Contrato. Disponible en: <a href=\"https:\/\/licitacoesecontratos.tcu.gov.br\/6-2-alteracao-do-contrato\/\">https:\/\/licitacoesecontratos.tcu.gov.br\/6-2-alteracao-do-contrato\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[3] TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNI\u00d3N \u2014 TCU. Acuerdo 831\/2023-TCU-Pleno. Las modificaciones de proyecto deben estar precedidas de procedimiento administrativo con justificaciones y estudios t\u00e9cnicos pertinentes. Referenciado en el Manual de Licitaciones y Contratos del TCU. Disponible en: <a href=\"https:\/\/licitacoesecontratos.tcu.gov.br\/6-2-alteracao-do-contrato\/\">https:\/\/licitacoesecontratos.tcu.gov.br\/6-2-alteracao-do-contrato\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">[4] TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNI\u00d3N \u2014 TCU. Acuerdo 266\/2024-TCU-Pleno. Formalizaci\u00f3n de adendas contractuales y l\u00edmites aplicables. Referenciado en el Manual de Licitaciones y Contratos del TCU. Disponible en: <a href=\"https:\/\/licitacoesecontratos.tcu.gov.br\/6-2-alteracao-do-contrato\/\">https:\/\/licitacoesecontratos.tcu.gov.br\/6-2-alteracao-do-contrato\/<\/a><\/p>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Preguntas frecuentes<\/summary>\n<div class=\"schema-faq wp-block-yoast-faq-block\"><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-aditivo-contratual-em-uma-obra-p-blica-79d5d66f\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 es una adenda contractual en una obra p\u00fablica?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Es el instrumento utilizado para formalizar una modificaci\u00f3n del contrato cuando el cambio se encuadra en las hip\u00f3tesis admitidas por la Ley 14.133 y est\u00e1 adecuadamente justificado e instruido.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-todo-aumento-de-quantidade-exige-aditivo-29bbce28\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfTodo aumento de cantidad exige una adenda?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No siempre. Primero es necesario verificar si la cantidad adicional representa un cambio real del objeto o si ya formaba parte de la obligaci\u00f3n original y existi\u00f3 un error de medici\u00f3n, proyecto o ejecuci\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-o-limite-de-aditivo-na-lei-14-133-2550acfa\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es el l\u00edmite de una adenda seg\u00fan la Ley 14.133?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Para las modificaciones unilaterales comprendidas por el art. 125, el contratista debe aceptar aumentos o reducciones de hasta el 25% del valor inicial actualizado; en reformas de edificio o equipo, el l\u00edmite para aumentos puede llegar al 50%. Estos l\u00edmites no eliminan la necesidad de justificaci\u00f3n t\u00e9cnica y jur\u00eddica.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-estar-abaixo-de-25-significa-que-o-aditivo-pode--96e4eb70\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEstar por debajo del 25% significa que puede hacerse la adenda?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">No. El porcentaje es un l\u00edmite, no una autorizaci\u00f3n autom\u00e1tica. El cambio debe ser necesario, admisible, justificado, cuantificado y compatible con el objeto contratado.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-uma-falha-de-projeto-pode-gerar-aditivo-c6034625\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfUna falla de proyecto puede generar una adenda?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Puede ser necesario un cambio para viabilizar la ejecuci\u00f3n, pero la Ley 14.133 exige investigar responsabilidad cuando la modificaci\u00f3n de obras o servicios de ingenier\u00eda resulta de una falla de proyecto.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-contratado-pode-executar-a-mudan-a-antes-do-te-7717b3be\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEl contratista puede ejecutar el cambio antes de formalizar la adenda?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Como regla, la formalizaci\u00f3n de la adenda es condici\u00f3n para ejecutar la prestaci\u00f3n modificada. La Ley admite una excepci\u00f3n cuando sea necesaria una anticipaci\u00f3n justificada de los efectos, con formalizaci\u00f3n posterior dentro del plazo legal y registro formal de la decisi\u00f3n.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-qual-a-diferen-a-entre-aditivo-e-apostila-8a37e08a\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre una adenda y una anotaci\u00f3n administrativa?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">La adenda formaliza una modificaci\u00f3n contractual. La anotaci\u00f3n administrativa (apostila) puede registrar determinadas situaciones que no constituyen modificaci\u00f3n contractual, como reajustes o repactuaciones previstos, actualizaciones financieras, cambio de raz\u00f3n social y dotaciones presupuestarias.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-como-analisar-um-pleito-de-prazo-da-contratada-4e52b2a6\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfC\u00f3mo debe analizarse una reclamaci\u00f3n de plazo del contratista?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Es necesario demostrar el evento, responsabilidad, per\u00edodo de impacto, actividades afectadas, holguras, ruta cr\u00edtica, medidas de mitigaci\u00f3n y el nexo entre la ocurrencia y el plazo final o hito contractual.<\/p><\/div><div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-o-que-deve-constar-de-uma-an-lise-t-cnica-de-adi-4c125be1\"><strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 debe contener un an\u00e1lisis t\u00e9cnico de una adenda?<\/strong> <p class=\"schema-faq-answer\">Baseline contractual, hecho generador, causa y responsabilidad, necesidad del cambio, alternativas, cantidades, impactos en plazo y costo, riesgos, documentos de soporte y recomendaci\u00f3n t\u00e9cnica.<\/p><\/div><\/div>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\"><summary>Materiales t\u00e9cnicos complementarios<\/summary>\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Soluciones relacionadas<\/h4>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/solucoes\/gestao-de-contratos-escopo-e-entregaveis\/\">Gesti\u00f3n de Contratos, Alcance y Entregables<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/solucoes\/gestao-de-pendencias-rfis-nao-conformidades\/\">Gesti\u00f3n de Pendencias, RFIs y No Conformidades<\/a><\/li><\/ul>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Servicios relacionados<\/h4>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/implementacao\/analise-tecnica-aditivos-alteracoes-escopo-pleitos-contratos-engenharia\/\">An\u00e1lisis T\u00e9cnico de Adendas, Modificaciones de Alcance y Reclamaciones en Contratos de Ingenier\u00eda<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/implementacao\/apoio-tecnico-fiscalizacao-obras-contratos-engenharia\/\">Apoyo T\u00e9cnico a la Fiscalizaci\u00f3n de Obras y Contratos de Ingenier\u00eda<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/servicos\/contratacao-integrada\/engenharia-do-proprietario\/\">Owner\u2019s Engineering<\/a><\/li><\/ul>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Contenidos principales sobre el tema<\/h4>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/riscos-contratuais-fornecedores-projetos-engenharia\/\">Riesgos Contractuales y de Proveedores en Proyectos de Ingenier\u00eda<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/engineering-change-management-ecm-projetos-engenharia\/\">Engineering Change Management (ECM) en Proyectos de Ingenier\u00eda<\/a><\/li><\/ul>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Contenidos t\u00e9cnicos relacionados<\/h4>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/menor-valor-global-servicos-engenharia-paralisacoes-aditivos\/\">Menor valor global: c\u00f3mo contratar servicios de ingenier\u00eda solo por precio puede generar paralizaciones y adendas<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/a3aengenharia.com.br\/conteudo\/artigos-tecnicos\/empresa-contratada-finalizou-obra-o-que-verificar-recebimento-aceite\/\">La empresa contratada finaliz\u00f3 la obra. \u00bfY ahora?<\/a><\/li><\/ul>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entienda cu\u00e1ndo proceden las adendas contractuales en obras y servicios de ingenier\u00eda seg\u00fan la Ley 14.133, l\u00edmites del 25% y 50%, fallas de proyecto, nuevos precios, plazo y an\u00e1lisis t\u00e9cnico.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"template":"","meta":{"_a3a_global_related_solutions":[],"_a3a_global_related_services":[],"_a3a_global_related_materials":[],"_a3a_post_lang":"es-es","_a3a_translation_group_id":"85385701-e8fe-45ab-a53c-1c4b5605308b","_a3a_i18n_canonical_slug":"adendas-contractuales-obras-servicios-ingenieria-ley-14133"},"categories":[],"segments":[],"mercados":[],"etapas":[],"class_list":["post-74326","articles","type-articles","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/74326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles"}],"about":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/articles"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/74326\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":74328,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/articles\/74326\/revisions\/74328"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74326"},{"taxonomy":"segments","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/segments?post=74326"},{"taxonomy":"mercados","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/mercados?post=74326"},{"taxonomy":"etapas","embeddable":true,"href":"https:\/\/a3aengenharia.com\/es-es\/wp-json\/wp\/v2\/etapas?post=74326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}